合伙合同协议书

XXX装饰工程施工合同解除协议书发包方:承包方:发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》(合同编号:XXXXXXX，以下简称“施工合同”)，因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。第一条 双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。第二条 施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意(描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容)。第三条 (描述工程款、已付款项等的处理方式) 第四条(描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容)第五条 因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁(或者约定有利于己方的诉讼法院)第六条 本协议一式XX份，每方各执XX份。发包人; 承包人:法定代表: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:签订地点:签订日期:某某年某月某某日

根订立合同各合伙人：姓名＿＿＿＿，性别＿＿＿＿，年龄＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。（其它合伙人按上列项目顺序填写）第一条合伙宗旨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条合伙经营项目和范围＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条合伙期限合伙期限为＿＿＿＿年，自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起，至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。第四条出资额、方式、期限1．合伙人＿＿＿＿（姓名）以＿＿＿＿方式出资，计人民币＿＿＿＿元。（其它合伙人同上顺序列出）2．各合伙人的出资，于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3．本合伙出资共计人民币＿＿＿＿元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。第五条盈余分配与债务承担1．盈余分配，以＿＿＿＿为依据，按比例分配。2．债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的＿＿＿＿为据，按比例承担。第六条入伙、退伙，出资的转让1．入伙：①需承认本合同；②需经全体合伙人同意；③执行合同规定的权利义务。2．退伙：①需有正当理由方可退伙；②不得在合伙不利时退伙；③退伙需提前＿＿＿＿月告知其它合伙人并经全体合伙人同意；④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。3．出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。第七条合伙负责人及其它合伙人的权利1．＿＿＿＿为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同；②对合伙事业进行日常管理；③出售合伙的产品（货物）、购进常用货物；④支付合伙债务；⑤＿＿＿＿＿＿。2．其它合伙人的权利：①参予合伙事业的管理；②听取合伙负责人开展业务情况的报告；③检查合伙帐册及经营情况；④共同决定合伙重大事项。第八条禁止行为1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。2．禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。3．禁止合伙人再加入其它合伙。4．禁止合伙人与本合伙签订合同。5．如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第九条合伙的终止及终止后的事项1．合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。2．合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请＿＿＿＿中间人（或公证员）参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。第十条纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十三条其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十四条本合同正本一式＿＿＿＿份，合伙人各执一份，送＿＿＿＿各存一份。合伙人：＿＿＿＿（盖章）（略）＿＿年＿＿月＿＿日装饰公司合作协议书范本

交装修保证金理论上是不合法的，法律没有明确规定要缴纳装修保证金的。但是这个装修保证金是业主跟物业之间有合同协议的，所以物业收取保证金也是可以的。因为缴纳保证金是为了防止业主在装修时乱拆改房子结构的，这部分保证金在装修完毕后，会如数归还的。这也是一种制约模式，按合同协议就行了。具体交多少这个要看物业的要求了，一般情况下是3000元。价格来源网络，仅供参考。

物业收装修保证金合同协议书根据国务院《物业管理条例》和建设部室内装修管理规定，业主装修房子必须向物业管理企业报告，物业管理企业应当将装修的注意事项告知业主。可以由物业管理企业和业主签订装修服务协议，并约定收取装修保证金。一些地方物价部门还批准了收取装修保证金，把收取装修保证金变成了行政行为。但是，无论是依据什么收取的装修保证金。只要你在装修期内没违反合同约定或者

物业收装修保证金合同协议书根据国务院《物业管理条例》和建设部室内装修管理规定，业主装修房子必须向物业管理企业报告，物业管理企业应当将装修的注意事项告知业主。可以由物业管理企业和业主签订装修服务协议，并约定收取装修保证金。一些地方物价部门还批准了收取装修保证金，把收取装修保证金变成了行政行为。但是，无论是依据什么收取的装修保证金。只要你在装修期内没违反合同约定或者告知的事项就应该退还给你。

装修保证金理论上是不合法的,法律没有明确规定要缴纳装修保证金的。但是这个装修保证金是业主跟物业之间有合同协议的,所以物业收取保证金也是可以的。希望我的回答对你有所帮助!

房屋装修合同委托方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。一、工程地点:____区____街____单元____室二、形式结构:____层式____室____厅____厨____卫三、工程项目:1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷

发包方:承包方:发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》(合同编号:XXXXXXX,以下简称“施工合同”),因XXXXX原因,经双方协商一致,就解除施工合同事宜,签订本协议。第一条双方一致同意解除施工合同,施工合同于某某年某某月某某日正式解除。第二条施工合同解除后,对于已经施工的工程,双方同意(描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容)。第三条(描述

物业收装修保证金合同协议书根据国务院《物业管理条例》和建设部室内装修管理规定,业主装修房子必须向物业管理企业报告,物业管理企业应当将装修的注意事项告知业主。可以由物业管理企业和业主签订装修服务协议,并约定收取装修保证金。一些地方物价部门还批准了收取装修保证金,把收取装修保证金变成了行政行为。但是,无论是依据什么收取的装修保证金。只要你在装修期内没违反合同约定或者告知的事项就应该退还给你。

3000<

合伙协议合同范本：订立此协议的合伙人：1、姓名：身份证号码：2、姓名：身份证号码：合伙双方本着自愿、公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：第一条合伙内容双方自愿合伙组建第二条合伙名称、主要经营地第三条合伙经营项目和范围第四条合伙期限合伙期限为3年，自2010年月日起，至2020年月日止。合伙期满可续订合伙合同。第五条出资金额、方式、期限(一)合伙人出资。合伙人以现金方式出资，合计人民币元，享有75％的股份；合伙人以现金方式出资，合计人民币元，享有25%的股份。(二)各合伙人的出资于2010年月日以前交齐。逾期不交或未交齐的，取消其合伙资格并且赔偿由此造成的损失。(三)本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，合伙双方的出资仍为个人所有，届时予以返还。第六条盈余分配与债务承担合伙双方共同投资，共同经营，共担风险,共负盈亏。(一)盈余分配：以投资额为依据，按比例分配。(二)债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以投资额为依据，按比例承担。任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。（三）对于公司在职（全职）的股东以工资的形式支付其劳动报酬，其具体工资额度根据企业经营状况而定。第七条入伙、退伙、出资的转让(一)入伙。1、需承认本合同，执行合同规定的权利义务。2、新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意，承认并签署本合伙协议。3、除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前焊接公司的债务承担连带责任。(二)退伙。1、自愿退伙。合伙的经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：①合伙协议约定的退伙事由出现;②经全体合伙人同意退伙;③发生合伙人难以继续参加合伙商行的事由。退伙前应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿损失。2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：①死亡或者被依法宣告死亡;②被依法宣告为无民事行为能力人;③个人丧失偿债能力;④被人民法院强制执行在焊接公司中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：①未履行出资义务;②因故意或重大过失给合伙商行造成损失;③执行合伙商行事务时有不正当行为;④合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。(三)出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让焊接公司财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙商行的合伙人。合伙人或他人可以入伙、退伙、转让，但须经双方同意，并办理增加出资额的手续或订立入伙、退伙、转让的补充协议；补充协议与本协议具有同等效力。第八条财务、管理、重大活动焊接公司在经营期间应严格执行财务制度，由负责保管和收银，负责记账。当月盈余于次月1至10日前结算，并制作结算单。焊接公司的收支款项应统一在焊接公司设立的账户中流转，开户银行和银行账号由双方确定后，列入备忘录或补充合同中。焊接公司的所有工作人员的录用及工资标准由合伙双方协商确定。焊接公司的人事、财务、经营、管理等制度由合伙双方协商确定。重大的合同、决策、开支、经营等活动须经合伙双方协商同意并在备忘录上签字。1、对外开展业务，订立合同;2、对合伙事业进行日常管理;3、出售合伙的产品(焊接加工业务)、购进常用物料;4、支付合伙债务;5、出差使用经费。第九条合伙人的权利和义务(一)合伙人的权利：1、合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权。2、合伙人享有合伙利益的分配权;3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合伙经营积累的财产归合伙人共有;4、合伙人有退伙的权利。(二)合伙人的义务：1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;2、分担合伙的经营损失的债务;3、为合伙债务承担连带责任。第十条禁止行为(一)未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。如其业务获得利益，归合伙人共同所有，造成的损失按实际损失进行赔偿。(二)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同焊接公司进行交易。(三)禁止私自挪用、转借、转让商行的货物及流动资金。第十一条合伙经营的继续(一)合伙如有以下事由之一，应延续合伙经营：1、合伙事业有赢余；2、合伙事业有转机；3、合伙人要求延续；4、合伙事业有很大的前景。(二)在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原商行名称继续经营原商行业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。(三)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。第十二条合伙的终止和终止后的事项(一)合伙因下列情形解散：1、合伙期限届满;2、全体合伙人同意终止合伙关系;3、已不具备法定合伙人数;4、合伙事业违反法律被撤消;5、出现法律、行政法规规定的合伙商行解散的其他原因。(二)合伙终止后的事项：1、即推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算。2、清算如有赢余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产顺序进行。固定资产和不可分物，可作价买卖给合伙人或第三人。在价格相等的情况下，合伙人有优先购买权，其价款参与分配。3、清算后如果亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。第十三条争议的解决方式合伙人之间如发生争议，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的，一方可经退伙程序退伙，或可依法向原告所在地人民法院起诉。第十四条本合同如有未尽事宜，应由全体合伙人讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十五条本合同正本一式二份，合伙人各执一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。合伙人签名（盖章）：签名时间：2010年___月___日合伙人签名（盖章）：签名时间：2010年___月___日

你好。以下仅供参考订立协议双方:??××建筑工程公司(甲方)××装修设计公司(乙方)??为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。??一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。??二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计

你好。以下仅供参考订立协议双方:??××建筑工程公司(甲方)××装修设计公司(乙方)??为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。??一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。??二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计

一、注意合同内容   一个比较完整的家装合同除了工程预算、设计图纸外，还应包括关键...二、注意设计图纸   很多家装纠纷都反映在对工程项目的理解上。   三、注意工程预算   目前，正规装饰公司交给消费者的工程预算一般比较完整。   四、注意避免做不到的条款   许多家装投诉都是由不切实际的合同条款带来的。

发包方(甲方):承包方(乙方):

一、注意合同内容一个比较完整的家装合同除了工程预算、设计图纸外,还应包括关键...二、注意设计图纸很多家装纠纷都反映在对工程项目的理解上。三、注意工程预算目前,正规装饰公司交给消费者的工程预算一般比较完整。四、注意避免做不到的条款许多家装投诉都是由不切实际的合同条款带来的。

可以协商的。

工程施工装修合同范本甲方:_______乙方:___________年__月__日一、合同协议书甲方____为兴建____工程，接受了乙方____对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;(2)合同协议书;(3)双方签署的合同谈判备忘录;(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)中标通知书、投标书和招标书;(7)与本合同有关的其他文件。3.本合同总价款为人民币____万元。4.本合同工程的施工期为____个月(天)，或:自____年__月__日至____年__月__日。5.甲、乙方双方在此立约:保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本___份，双方各执___份，当副本与正本不一致时，以正本为准。甲方:_______乙方:__________法定代表人:____法定代表人:_______或或其授权的代理人:__其授权的代理人:_____签字日期:_____签字日期:________单位地址:_____单位地址:________联系电话:_____联系电话:________传真:_______传真:__________邮政编码:_____邮政编码:________开户银行:_____开户银行:________帐号:_______帐号:__________签约日期:_____签约地点:_____

北京大地舞台灯光音响工程公司位于北京北京市朝阳区朝阳区金盏皮村工业园54号，主要经营体育场馆、学校大型会议室、礼堂等场所的灯光音响集成项目工程；专业舞台灯光、专业音响设备、舞台设备等产品的销售以及租赁；大型会展和庆典项目的组织实施等业务。为中国音像协会音视频集成工程企业三级资质。

装修保证金理论上是不合法的，法律没有明确规定要缴纳装修保证金的。但是这个装修保证金是业主跟物业之间有合同协议的，所以物业收取保证金也是可以的。因为缴纳保证金是为了防止业主在装修时乱拆改房子结构的，这部分保证金在装修完毕后，会如数归还的。这也是一种制约模式，按合同协议就行了。