-
装修延误工期
如果的确是自己安排的问题而延误十多天的话,人家让你赔也是在所难免、合情合理!但是他锁着门不让干了--这就有问题了!要赔,也要协商啊,建议还是敞开胸怀听听对方的“要价”吧,你也得准备一定的“低价”!无论如何,不沟通是无法解决问题的--赔就赔!但是采取无赖的要挟也是无理的。至于怎么赔?这得看你们的合同怎么说写的,看看是否有规定延误
-
装修延误工期
如果的确是自己安排的问题而延误十多天的话,人家让你赔也是在所难免、合情合理!但是他锁着门不让干了--这就有问题了!要赔,也要协商啊,建议还是敞开胸怀听听对方的“要价”吧,你也得准备一定的“低价”!无论如何,不沟通是无法解决问题的--赔就赔!但是采取无赖的要挟也是无理的。至于怎么赔?这得看你们的合同怎么说写的,看看是否有规定延误
-
装修延误了工期怎么办?
1、遇见国家假期或节日,装修工人回家建议:在签合同之初业主就应该预想到,五一、十一、过年这种长期,装修公司怎么处理,是给工人放假?放几天,还是放假期间照常施工,询问好后,再来施工。2、更改设计方案建议:业主在装修之初就应该与设计师商量好,固定下来装修的设计方案,否则改了又改不仅浪费时间,亦浪费大量金钱。3、材料未到位建议:一般只有业主临时看到某样产品而想到购买,从而拖延了工期,最好是紧翘商品提前购
-
装修工期延误赔偿方法哪位知道?
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
-
家庭装修怎么防止工期延误?
1、选公司选择一个好的公司其实是避免工期延误很好的一个方法,一个好的公司有他自己的运作方式,延误工期对他们来说也有一定的损失,所以找一个好的公司很重要。2、签合同在签合同的时候加上一条,工期延误1天装修公司赔多少钱,这个合同条款是一定要加上的,在谈装修的时候就要和装修公司讲明了,给他们一定的经济压力。3、早规划一方面是自己的规划,比如装修需要3个月,这3个月中要合理的安排自己的时间,比如需要你去验
-
装修房延误工期怎么算法,都是乙方拖廷工期
您好,根据实际损失索赔
-
哪位知道如何认定装修工期延误
司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行*定价或者*指导价的,在合同约定的交付期限内价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求*法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求*法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根据不同的计价方式,对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
-
哪位知道如何认定装修工期延误
司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根据不同的计价方式,对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
-
装修公司延误工期如何确定逾期天数?
你好,所谓工期顺延,它实际上指的是承发包双方根据法律及合同约定,对"工期延误"这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致.希望我的回答对你有帮助。
-
二手房家装工期延误怎么办
当地论坛等网络寻找(优势是信息量大,共分为三种方式;3;劣势是虚假房源多;劣势是需要花钱),劣势是砍价难),随时看房:当地品牌中介机构或直接委托一家全国连锁的正规品牌中介机构办理(优势是房源真实有效:1、个人人脉资源;2、中介机构,成本低,赶集,58、网络渠道:找房网二手房寻找该类房源的具体方式,还免费:自己去找,或者熟人介绍(优势是对房源绝对了解,良莠不齐)
-
二手房家装工期延误怎么办
当地论坛等网络寻找(优势是信息量大,共分为三种方式;3;劣势是虚假房源多;劣势是需要花钱),劣势是砍价难),随时看房:当地品牌中介机构或直接委托一家全国连锁的正规品牌中介机构办理(优势是房源真实有效:1、个人人脉资源;2、中介机构,成本低,赶集,58、网络渠道:找房网二手房寻找该类房源的具体方式,还免费:自己去找,或者熟人介绍(优势是对房源绝对了解,良莠不齐)
-
谁清楚装修公司延误工期怎么让他赔偿?
你好,装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.
-
请问装修工期延误索赔一般走那些程序
你好,要求对方承担违约责任。如果对方不同意承担违约责任,可以起诉到法院,按实际损失主张。
-
装修设计有误延误工期的应承担的责任吗?
深圳装饰装修工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和《深圳市家庭居室装修管理规定》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:1、工程概况1.1.1工程名称:1.1.2工程地点:1.1.3承包内容:本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容:1.1.4承包方式:1.1.5工期:开工日期:2XX年月日竣工日期:2XX年月日总日历天数:X天1.1.6工程质量:1.1.7合同价款(人民币大写):2、双方工作2.1甲方工作2.1.1甲方于开工前天,应向乙方提供已经确认的施工图纸套(或作法说明份),并向乙方进行现场交底。2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。2.1.3清除影响施工的障碍物,对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。2.1.4提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。2.1.5指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.1.6委托为工程监理,监理工程师姓名:。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。2.1.7如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担由此造成的经济损失。2.1.8负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。2.1.9协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。2.1.10知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响,协调关系获得理解并承担相应责任。2.1.11煤气改造、有线宽频网络等工作须由甲方与有关部门配合施工。2.2乙方工作2.2.1由乙方负责设计的工程,乙方提供主要部分的设计效果图、平面布置图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸。并组织施工图纸或作法说明的现场交底。由甲方负责设计的工程,参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。2.2.2拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2.2.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。2.2.4指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。2.2.5甲方直接发包的工程,乙方有义务配合其他施工方施工,以保证工程质量及工程的顺利完成。2.2.6乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项,如乙方知道或根据经验应该知道的有关质量问题而未告知甲方,则造成的损失由乙方承担。2.2.7依据《深圳市家庭居室装修管理规定》第十四条规定,乙方应办理交纳施工入场装修押金。2.2.8遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾的清运工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。2.2.9施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。2.2.10乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。2.2.11乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染,乙方有治理的责任。2.2.12参加竣工验收,编制工程结算。3、3、工期3.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天,甲方支付乙方元。3.2甲方未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的,工期相应顺延。3.3由于甲方变更设计或增加工程量,以及提出增加设计范围以外的工程项目,造成工期延误,甲方承担责任,工期相应顺延。3.4甲方不按时提供材料或中间工程验收不及时造成停工和误工,工期相应顺延。3.5甲方现场工程师指令有误或不及时,延误工期,工期相应顺延。3.6甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款,影响施工正常进行,工期相应顺延。3.7因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。3.8由于工程质量原因返工、乙方承担责任,且工期不顺延3.9乙方预算少算、漏算所产生的增加项目,导致工期延误由乙方负责,工期不顺延。3.10非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。4、4、工程质量检查及验收4.4.1工程质量评定验收标准的依据:(1)施工图纸、作法说明、设计变更;(2)《建设装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-XX);(3)《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-XX);(4)《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》;4.4.2过程验收项目:基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前)、防水工程(铺设瓷片前)、吊顶工程(涂料前)、门窗工程(油漆前)、细木工程(油漆前);⒋3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准(如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作),乙方自检,并于48小时前通知甲方参加,验收合格;甲方或甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工;工程质量符合规范要求,甲方或甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方已经批准,乙方可进行隐蔽和继续施工;甲方或甲方代表不参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,可视为甲方已经批准。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验;若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成的停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,且工期不顺延。4.4.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。由于乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏,其返工费用由乙方承担。4.4.5施工中甲方直接发包的工程完工时,必须由甲、乙方及包方直接发包的施工方三方及时对工程质量进行验收。若质量不合格,责任由直接发包的施工方承担。4.4.6甲方直接发包的工程遇交叉作业时,甲方和乙方直接发包的施工方应对各自的工程质量负责,若发生质量问题,由责任方承担。4.4.7工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。4.8工程竣工后,甲方未经验收擅自使用,视为甲方验收合格。4.9验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止。5、材料设备的供应5.5.1甲方按双方约定的《甲方供应材料设备一览表》(见附表)供应材料设备,若甲方提供的材料与《甲方提供材料设备一览表》不符时,由甲方承担相应责任。甲方供应的材料设备应按时供应到现场。5.2甲乙双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;若材料设备不符合质量要求,各自承担由此发生的费用。5.3由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成的损失,责任由甲方承担。5.4甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价款的%保管费。由乙方保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。5.5甲方供应的材料由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。⒌6凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成质量问题及由此发生的损失由乙方承担。⒌7乙方采购材料如不符合质量要求,致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由乙方承担责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求,致使室内甲醇等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由甲方承担其责任。5.85.8甲方供应材料,乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量及符合施工条件的材料否则造成的损失由乙方承担。若甲方不予采纳而造成工程质量问题及材料的浪费,由甲方负责。6、工程变更6.1甲方变更设计,应在该项目工程施工前7天向乙方发出书面通知。6.2所有的设计变更和
-
装修设计有误延误工期的应承担的责任吗?
甲方:_________乙方:_________代表人:_________代表人:_________依照《*******合同法》及相关法律、法规的规定,结合商铺装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的商铺装饰工程的有关事宜,达成如下协议:一、工程概况1、工程地点_________。2、工程内容及做法:。3、承包方式:双方商定采取包工不包料种方式。4、
-
家庭装修怎样防止工期延误?哪位提供一下。
PVC管是聚氯乙烯材料的简称,在家庭装修中一般套于电线外部用于保护电线,防止电线受损,具有隔热、保温、防潮等作用。家庭装修常用的PVC穿线管是四分管、六分管,对应的管径分别是16mm、20mm。看标准,给水,线管,排水,雨水,国内国外比较多
-
帮忙想想看家庭装修怎么防止工期延误?
你好,具体去找装修公司的
-
装修公司延误工期我应该怎么办?
既然你和装修公司签订了合同,那也应该有逾期完工的赔偿的啊!
-
家庭装修怎样防止工期延误?哪位提供一下。
PVC管是聚氯乙烯材料的简称,在家庭装修中一般套于电线外部用于保护电线,防止电线受损,具有隔热、保温、防潮等作用。家庭装修常用的PVC穿线管是四分管、六分管,对应的管径分别是16mm、20mm。看标准,给水,线管,排水,雨水,国内国外比较多
-
装修公司延误工期我应该怎么办?
一般正规的装修公司都有工期约定,而且都有监理,会帮助客户把握工期。另外,有些延误是由于主材造成的,对于门窗、橱柜等定制品应该提前准备测量订货。装饰公司延误工期令人火大。想要处理这种问题,一是让原装修公司继续装修下去,但是为避免再次发生延误的情况,应就装修期限的宽限期及其违约责任重新进行书面约定,并且在可能的情况下对造成这次延误的责任进行划分。第二,如果考虑原装修公司即使继续装修也难以保证按时完工