-
农村房屋买卖效力如何认定?买卖房屋的具体流程是什么?谁了解?
随着城中村改造、新农村建设的步伐加快,越来越多的市民购买近郊的楼房、集体土地上建造的楼房,引发了很多诉讼案件,经常有读者拨打楼宇热线88762259咨询,集体土地房屋能否买卖?如何判断集体土地房屋买卖的效力及是否受法律保护?本报记者请北京中银律师事务所青岛分所汤书国律师就此进行了专题分析。一、关于认定买卖合同效力1、宅基地房屋买卖的双方为同一集体经济组织成员的,且经过宅基地审批手续的,认定合同有效(即户口在该村或街道)。审批手续为经乡(镇)人民政府审核,由县级人民政府批准。2、集体经济组织全部成员转为城镇居民的,但尚未办理相关范围内国有土地使用权证的,此范围内的房屋买卖合同对双方当事人有法律约束力。3、城镇居民购买集体经济组织所有宅基地上的房屋的,认定合同无效(市民购买集体土地房屋一律合同无效,不受法律保护)。4、非同一集体经济组织成员之间购买宅基地上房屋的,认定买卖合同无效(不同村之间的村民互相购买房屋)。二、关于旧村改造买卖房屋合同引发的纠纷集体所有土地范围内,村委会拆除旧住宅新建楼房,除安置本村村民之外,还允许集体经济组织之外的人员包括城镇居民购买,此类合同引发的纠纷,法院暂不受理。
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
新房交付4年,装修后2年,要求楼上赔偿。请问责任应该如何认定?找谁认定?怎么认定?
你好,你的漏水咨询,如有必要可以在起诉中进行鉴定漏水原因,依责要求赔偿,具体可以联系律师详细咨询
-
房屋装修合同协议书怎么写?谁有房屋装修合同范本?
房屋装修合同需要注意的地方:一、工期商定;二、保修条款;三、按图施工;四、水电用度;五、增减项目;六、付款方式;七、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期;八、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌或型号,以防装饰公司以次充好;九、合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任:如果属于施工或材料的质量问题,装饰公司应承担全部责任;如果属于用户使用不当,双方可协商处理。
-
哪位知道如何认定装修工期延误
司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行*定价或者*指导价的,在合同约定的交付期限内价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求*法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求*法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根据不同的计价方式,对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
-
哪位知道如何认定装修工期延误
司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根据不同的计价方式,对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
-
装修房屋,设计如何收费
一般是按照房屋面积收取设计费用,每个层次的设计师收费标准不同,在苏州大致为50-300不等(仅供参考)。
-
小户型如何装修显得大?小户型装修如何增加储物空间?
57平米的房子!建议不要装修太多,过于复杂,我个人比较喜欢简单舒适一些的装修风格,卧室可以放一张床,一个小衣柜,一张小桌子。然后像角落里也可以安装一点柜子可以放东西,方便点!厨房和客厅设计在一起。因为小,客厅话放一个两人的沙发。一个电视就好了,还有厨房家具,放多了会感觉很杂乱。
-
谁清楚如何认定包工头有装修资质
包工头不需要装修资质。1、负责把好质量关,做好人员管理,2、包工头就负责业务和疏通各关系,3、做好工程预算,有专业的组织协调能力
-
谁清楚如何认定包工头有装修资质
包工头不需要装修资质。1、负责把好质量关,做好人员管理,2、包工头就负责业务和疏通各关系,3、做好工程预算,有专业的组织协调能力
-
房屋装修施工安全注意事项及细节都有哪些?
装修施工的安全问题,主要分为防盗、防火、防水、防危这几项。
一、 防盗
在装修期间,犹其是室内的窗户、防盗网等没有做好之前,注意梁上君子 对此蠢蠢欲动。 另外,在装修工场也必须防内贼。偷工具的、偷工场内物资。特别是包工不包料的,业主或者管理方更要费神。
二、 防火
1、禁上在工场内生火、吸烟。
2、不得在没有绝缘管道保护下乱拉电线。临时接线应尽量远离易燃装修材料。
3、必须在工场内做饭的,一定要在指定的范围内进行。该区域应是没有火患危险的。
4、必须绝对禁止在室内生火取暖。任何时候都要保持室内通风。
三、 防水
1、建议装修材料在堆放时垫高20-30cm。使其与地面脱离。
2、小心用水,特别是在排水系统没有做好之前。工人在工场内洗澡的,要向其再三嘱咐。 3、离开工场时,检查水龙头是否关紧。
4、不得让不懂管道施工的工人从事给排水施工。
5、铺设实木地板或复合地板的,应注意临近区域的防水问题。
6、没有人员值班时,应关紧窗户。如果处于通风期,应尽量避开台风季节。
7、定期清理排水孔,以免堵塞造成淹水事故。
四、防危
1、装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤。
2、小金属配件要放置妥当,犹其是钉子。废置木板上钉有钉子的,要及时打弯压平。
3、高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备。
4、稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。
5、应由受到正式训练的人员操作各种施工机械并采取必要的安全措施。犹其要小心电锯、高压射钉枪等机械的安全使用。 装修工程的危险虽然比不上建筑行业。但还是要小心为上。 五、 防电
1、 电线排座不宜在地上乱走,更不宜在其上面碾压。
2、 电线管道禁止在积水中通过,以免发生漏电时造成人身伤害。
3、 电线管道表层如有破损的,应及时更换。
4、 电源箱要安装必要的接地线和漏电保护开关。
5、 电工项目应由受到正式训练的电工负责。
六、防化
1、 小心放置各种化工材料,并采取一定的隔断措施。
2、 施工时,不应太大量施工,保持一定的限度。以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外。
3、 调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。
4、 使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。
5、 对于不明物体或者材料,切记不要乱拿乱碰。
6、 不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
7、 对于强酸、强碱、强挥发性材料要加强安全防护。
-
欧式简约房屋应该如何装修?
你好,1、地板室内装修欧式风格装修设计注意事项首先要考虑的是地板,建议采用石材铺设,显得大气自然,欧式风格就需要彰显大气。电视墙前可以铺上地毯,搭配上家具显得豪华。
2、墙面较为重要的室内装修欧式风格装修设计注意事项是墙面,欧式风格的墙面如果镶嵌木板,再绘上手绘图案,并图上金漆,可以让整个室内设计更有欧式风格的优美、奢华、浪漫。
3、墙纸室内装修欧式风格装修设计注意事项关于墙纸的问题,墙纸可以选购较有特色的,具有典型欧式风格的名画。
4、窗帘及布艺选用丝质面料,可以使欧式风格的装修更显高贵典雅。尽量不要选用亚麻布,
希望我的回答对你有帮助