北京住宅装饰装修服务

给排水管道1给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。2施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。3排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。4管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角

合同编号：委托方： (以下简称甲方)设计方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一、 工程概况：1. 工程地点：2. 建筑面积：3. 使用性质：4. 房屋结构：二、 设计程序：1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2× 元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2× 元/ m2计取，设计费总计 元。2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即 元。3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在 天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图 张，总计 元。7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。8.其它约定：三、 双方责任：一甲方责任：1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。5. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。二乙方责任：1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、 其它：1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请舟山市定海区人民法院解决。6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。甲方名称(签字盖章)： 乙方名称(盖章)：甲方代表： 法定人：电话： 代表人：现地址：邮编：签订日期：

北京住宅装饰装修验收标准一、墙面装修验收，外观检查墙面裂缝和楼板外观是业主收楼时关注的重点，必须认真对待。一般重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。墙面外观检查，一般须检查墙面的颜色是否均匀、平整，是否有裂缝。可用眼看的方法检查墙面的颜色是否均匀;用手摸检查墙面的平整与裂缝的问题，尤其检查承重墙与楼板，看是否有受重裂缝或贯穿性裂缝

北京住宅装饰装修验收标准一、墙面装修验收，外观检查　　墙面裂缝和楼板外观是业主收楼时关注的重点，必须认真对待。一般重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。　　墙面外观检查，一般须检查墙面的颜色是否均匀、平整，是否有裂缝。可用眼看的方法检查墙面的颜色是否均匀;用手摸检查墙面的平整与裂缝的问题，尤其检查承重墙与楼板，看是否有受重裂缝或贯穿性裂缝。如需要更精确地检查，可在晚上使用高瓦数的灯泡(200W)，放在墙上，墙壁情况就更加一目了然了。二、地面外观检查　　在铺贴地板和地砖后，容易因施工不慎而刮花或损坏表面。因此，在验收地面装修时，首先需要对地面外观进行检查，看是否有色差、裂缝、缺口等问题出现。　　地面外观检查，首先须在两米以外的地方，对光目测地面颜色是否均匀，有无色差与刮痕，查看砖面是否有异常污染，如水泥、油漆等。然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。注意检查地面时，须在光线充足的情况下才能准确检验，一般选择白天有自然光照射情况下检查最佳。　　验收小知识：裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂，手摸感觉明显割手。而裂纹是指砖面表面有裂开，但瓷砖底部是完好的，用手触摸有轻微的割手感觉。三、水路　　普通的楼盘水路通常是三种，自来水、热水和中水。中水是非饮用水，是收集利用的雨水，一般用来冲马桶或浇花。消费者需要知道热水和中水是否具备，以及是否接错管道。还要检查水表的位置，应该在厨房或卫生间的出水口。另外，水管的材料与生活直接相关，要确定是*指定的合格材料。如果水管材料太差，后期很容易漏水。最好的水管材料是铜管，不过目前北京市使用铜管的项目不多；德国原装进口的PPR管材也不错。四、电路　　电路是指插座的位置和匹配，电线的型号和最大耗电设备的容量。这需要消费者向所在小区的物业管理公司或开发商索要基本的水、电等隐蔽工程布局的竣工图纸。在今后的使用过程中，如果出现短路、断水的情况，可以根据图纸的标注由专业人员进行维修。另外还要注意观察配电箱的漏电保护开关是否有照明；普通插座、大功率插座等有明确的分路，面板开关的安装是否平整，同时，还要测试开关是否有效。五、吊顶　　吊顶的结构在竣工图纸上不显示，但精装房的侧面、灯位或中央空调的通风口能看到结构。普通业主从吊顶的观察口可以*眼判断，按照相关规定，隐蔽工程吊顶必须使用轻钢龙骨。以前常用的木质龙骨本身含水，在四季变化尤其是冬季供暖之后可能发生收缩变化，已经被淘汰，轻钢龙骨性能非常稳定，使用寿命也相对较长。六、防水　　在卫生间倒清水试验一下，查验下水是否通畅。如最低点的地漏不能有积水，各下水处应该流水通畅。

北京住宅装饰装修验收标准一、墙面装修验收，外观检查墙面裂缝和楼板外观是业主收楼时关注的重点，必须认真对待。一般重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝;墙面的颜色是否有严重色差。墙面外观检查，一般须检查墙面的颜色是否均匀、平整，是否有裂缝。可用眼看的方法检查墙面的颜色是否均匀;用手摸检查墙面的平整与裂缝的问题，尤其检查承重墙与楼板，看是否有受重裂缝或贯穿性裂缝

百度了一下，还真没有，在这也找不到了

(1)住宅装饰装修应遵守法律、法规和有关规定，并应遵循安全、美观的基本原则，在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。　　(2)装饰设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性，不得任意改变建筑物的承重结构，不得破坏建筑物外立面，若需开安装孔洞，在设备安装后应按原有外墙装饰效果修整。　　(3)装饰应在业主的分户门以内的住户面积范围进行，不得占用公用空间，不得因装饰影响毗邻房屋的安全及使用环境。　　(4)采购的装饰材料质量应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求，供货单位应提供产品质保书或检验报告。施工前，必须对材料进行验收，合格后方可进行施工。如供需双方有争议时，可由市级法定建材质检机构仲裁检验。　　(5)装饰不得随意改变排水立管、给水管道、地漏、便器的位置，不得随意增设卫浴设施。　　(6)厨房装饰时严禁移动燃气表具，燃气管道不得暗敷，不得穿越卧室，穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如确需移动表具，应由业主向燃气主管部门提出申请，经同意后方能施工。　　(7)对安装、使用有特殊规定的材料制品和设备施工应按其产品说明书的规定进行。

(1)住宅装饰装修应遵守法律、法规和有关规定,并应遵循安全、美观的基本原则,在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。(2)装饰设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面,若需开安装孔洞,在设备安装后应按原有外墙装饰效果修整。(3)装饰应在业主的分户门以内的住户面积范围进行,不得占用公用

对于装修工程来说，正常使用就是按照原设计的功能进行使用，突破了原设计的功能造成损坏就是非正常使用，比如地砖墙砖是用于装饰的，你在上面正常使用，但你用工具去敲打就不是正常使用条件，卧室用来休息睡觉的，若在卧室内洗澡烧饭就属于非正常使用条件。

你好，标准如下：           　1.0.2本标准适用于家庭居室装饰装修工程的质量验收。　　1.0.3本标准为推荐性标准，当家庭居室装饰装修工程的设计文件和施工合同的质量要求高于本标准时，双方可进行补充规定或采用其他验收标准。　　1.0.4承接家庭居室装饰装修工程的设计、施工单位应具备相应的资质*和营业执照，施工管理人员和特殊工种应有相   应岗位的资格*。　　1.0.5家庭居室装饰装修施工中严禁下列行为：　　1、未经原结构设计单位或具有相应资质等级的设计单位的书面同意，而变动建筑主体和承重结构；　　2、未经城市规划行政主管部门批准改变住宅外立面，任意在墙体上开门窗；　　3、任意扩大主体结构上原有门窗洞口，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；其他影响建筑结构和使用安全的行为；　　4、未经供暖管理部门批准拆改供暖管道和设施；　　5、未经燃气管理单位批准拆改燃气管道和设施。　　1.0.6家庭居室装饰装修工程施工除应符合本标准外，尚应符合*、行业和地方的有关标准、规范的规定。　　吊顶工程　　2.0.1本章适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木质板和格栅为饰面材料的吊顶工程质量验收。　　2.0.2工程所用材料的品种、规格、质量、颜色图案、固定方法、基层构造应符合设计要求和*规范、标准的规定。　　2.0.3吊顶龙骨不得扭曲、变形，木质龙骨无树皮及虫眼，并按规定进行防火和防腐处理，吊杆布置合理、顺直，金属吊杆和挂件应进行防锈处理，龙骨安装牢固可靠，四周平顺。　　2.0.4吊顶罩面板与龙骨连接紧密牢固，阴阳角收边方正，起拱正确。　　2.0.5纸面石膏板可用沉头螺钉与龙骨固定，钉帽沉入板面，非防锈螺钉的顶帽应做防锈处理，板缝应进行防裂嵌缝，安装双层板时，上下板缝应错开。　　2.0.6罩面板与墙面、窗帘盒、灯槽交接处应接缝严密，压条顺直、宽窄一致。　　2.0.7吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。　　2.0.8灯具、电扇等设备的安装必须牢固，重量大于3公斤的灯具或电扇以及其他重量较大的设备，严禁安装在龙骨上，应另设吊挂件与结构连接。　　2.0.9玻璃吊顶应采用安全玻璃，搭接宽度和连接方法应符合设计要求。　　2.0.10吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐、颜色一致，不得有污染、缺棱、掉角、锤印等缺陷。　　2.0.11吊顶工程的允许偏差和检验方法应符合表　　门窗工程　　3.1本章适用于木门窗、铝合金门窗、塑料门窗安装工程质量验收。　　3.2木门窗制作与安装　　3.2.1木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型应符合设计要求。　　3.2.2木门窗应采用烘干的木材，含水率不宜大于12%。　　3.2.3木门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。　　3.2.4建筑外门窗安装必须牢固，严禁在砌体上用射钉固定。　　3.2.5木门窗的安装位置、开启方向及连接方式应符合设计要求。　　3.2.6木门窗扇必须安装牢固、开关灵活、关闭严密，无走扇、翘曲现象。　　3.2.7胶合板门，不得有脱胶、刨透表层等现象，上下冒头的透气孔应通畅。　　3.2.8木门窗框与墙体间隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。　　3.2.9木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。　　3.2.10木门窗的割角拼缝严密平整，框扇裁口顺直，刨面平整。　　3.2.11木门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。　　3.2.12木门窗制作安装的允许偏差和检验方法应符合表3.2.13的规定。　　3.3铝合金门窗安装　　3.3.1铝合金门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求。　　3.3.2铝合金门窗的型材、壁厚应符合设计要求，所用配件应选用不锈钢或镀锌材质。　　3.3.3门窗安装应横平竖直，与洞口墙体留有一定缝隙，缝隙内不得使用水泥砂浆填塞，应使用具有弹性材料填嵌密实，表面应用密封胶密闭。　　3.3.4铝合金门窗框安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定，铝合金门窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。　　3.3.5铝合金门窗扇、必须安装牢固，推拉扇必须有可靠的防脱落措施。门窗扇应开启灵活，关闭严密，无倒翘、无走扇。　　3.3.6铝合金门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀、无划痕、无碰伤。　　3.3.7铝合金门窗扇的橡胶密封条应安装完好，不得卷边脱槽。　　3.3.8铝合金门窗安装允许偏差和检验方法应符合表3.3.8的规定。　　3.4塑料门窗安装　　3.4.1塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、内衬钢板厚度应符合设计要求。如无要求时，门窗型材应选用多腔式，壁厚不小于2.2mm，内衬钢板厚度不小于1.2mm。　　3.4.2塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固，固定片或膨胀螺栓的数量、位置及连接方式应符合设计要求和*规范。　　3.4.3塑料门窗扇，平开窗应开关灵活，关闭严密，推拉门窗应平移灵活，无阻滞现象，位置正确，关闭时密封条应处于压缩状态。外墙推拉门窗扇必须有防脱落措施。　　3.4.4门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用闭孔弹性保温材料，填嵌密实，表面用密封胶密封。　　3.4.5门窗安装五金配件应先钻孔后用自攻螺钉拧入，不得直接锤击打入。　　3.4.6塑料门窗表面应洁净、光滑、大面应无划痕、碰伤。　　3.4.7玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整，不得卷边脱槽。　　3.4.8塑料门窗安装允许偏差和检验方法应符合表3.4.8的规定。　　轻质隔墙　　4.0.1本章适用于以轻钢龙骨、木龙骨为骨架，以纸面石膏板、胶合板、水泥板为面板的工程验收。　　4.0.2隔墙工程所用材料的品种、级别、规格和隔声、隔热、阻燃等性能必须符合设计要求和*有关规范、标准的规定。　　4.0.3轻钢龙骨安装要符合产品的组合要求，安装位置正确、连接牢固无松动。　　4.0.4面板安装必须牢固无脱层、翘曲、折裂、缺棱、掉角。　　4.0.5木质龙骨和木质罩面板在安装前应进行防火处理。　　4.0.6木质罩面板接头位于龙骨中心，明缝或压条宽厚基本一致，与龙骨结合严密。　　4.0.7在轻钢龙骨上固定罩面板应用自攻螺钉，钉头略埋入板内但不得损坏纸面，钉眼处应做防锈处理。　　4.0.8潮湿处安装轻质隔墙应做防潮处理，如设计有要求，可在扫地龙骨下设置用混凝土或砖砌的地枕带，一般地枕带高度为120mm，宽与隔墙宽度一致。　　4.0.9隔墙内填充材料应干燥、铺设厚度均匀、平整、填充饱满，应有防下坠措施。　　4.0.10罩面板表面应平整、洁净、拼缝严密、压条顺直、不露钉帽。套割电气盒盖位置准确，套割整齐。　　4.0.11轻质隔墙工程允许偏差和检验方法应符合表4.0.11的规定。　　裱糊工程　　5.0.1本章适用于聚*乙*塑料壁纸、复合纸质壁纸、壁布等裱糊工程的质量验收。　　5.0.2壁纸、壁布的品种、质量、颜色、图案应符合设计要求，粘接剂应按壁纸、壁布的品种配套选用。　　5.0.3裱糊的基体应干燥，表面平整。　　5.0.4裱糊前基层处理应符合下列要求：　　5.0.4.1混凝土或抹灰基层含水率不大于8%，木材基层含水率不大于12%；　　5.0.4.2新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前宜涂刷封闭底漆；　　5.0.4.3旧墙面必须清除疏松的装饰层并涂刷界面剂；　　5.0.4.4不同材质基层的接缝处应粘贴接缝带；　　5.0.5基层腻子应平整坚实，无粉化、起皮和裂缝。　　5.0.6壁纸墙布必须裱糊牢固，墙面应用整幅裱糊，各幅拼接横平竖直，花纹图案拼接吻合，色泽一致。　　5.0.7表面无气泡、空鼓、裂缝、翘边和斑污。　　5.0.8距墙面1.5m处正视不显接缝。　　5.0.9壁纸、墙布与顶角线、挂镜线、门、踢脚板交接处边缘垂直整齐*边。　　5.0.10阴阳角垂直方正，阴角处应断开搭接，阳角处包角无接缝。　　软包工程　　6.0.1本章适用于室内墙面、门面各类软包工程的质量验收。　　6.0.2软包织物、皮革、人革等面料和填充材料的品种、规格、质量应符合设计要求。防火，防腐处理应符合*有关规定。　　6.0.3软包工程的衬板、木框的构造应符合设计要求，钉牢固，不得松动。　　6.0.4软包制作尺寸正确，棱角方正，周边平顺，表面平整，填充饱满，松紧适度。　　6.0.5单块软包面料不宜有接缝。织物裁剪时经纬线保持顺直。　　6.0.6软包安装平整，紧贴墙面，色泽一致，接缝严密、无翘边。　　6.0.7软包表面应清洁、无污染，拼缝处花纹吻合、无波纹起伏和皱褶。　　6.0.8软包饰面与压条、盖板，踢脚线，电器盒面板等交接处应交接紧密、*边。电器盒开洞处套割尺寸正确边缘整齐，盖板安装与饰面压实，毛边不外露周边无缝隙。　　6.0.9软包工程质量允许偏差和检验方法应符合　　板块铺贴工程　　7.0.1本章适用于墙、地面饰面石材、饰面砖安装工程质量验收。　　7.0.2石材、墙地砖的品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。　　7.0.3饰面板块表面不得有划痕，裂纹、风化、缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期结块水泥作胶结材料。　　7.0.4石材、墙地砖施工前应进行规格套方，保证规整，进行选色，减少色差，进行预排，减少使用非整砖，有突出墙地面的物体应按规定用整砖套割，套割吻合边缘齐整。　　7.0.5石材铺设前宜做背涂处理，减少“水渍”、“泛碱”现象发生。　　7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固，墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。　　7.0.7表面平整，接缝平直，缝浆饱满，纵横方向无明显错台错位，颜色基本一致、无明显色差，洁净无污积和浆痕。　　7.0.8石材、墙、地砖铺贴质量允许偏差和检验方法应符合表7.0.8。　　地板工程　　8.1本章适用于实木地板、实木复合地板、强化复合地板铺装工程质量验收。　　8.2木质地板　　8.2.1木质地板工程用料的品种、规格、等级、颜色和木材含水率应符合设计要求和*现行标准的规定，含水率如设计无要求时一般不宜大于10%。　　8.2.2铺装前对基层进行防潮处理。　　8.2.3铺设地板基层所用木龙骨、毛地板、垫木安装必须牢固、平直。　　8.2.4木质地板面层与基层铺钉或粘接必须牢固无松动。　　8.2.5当不使用毛地板，直接在龙骨上铺装地板时，主次龙骨间距应根据地板的长宽模数计算，主龙骨间距不得大于300mm，地板接缝在龙骨中线上。　　8.2.6安装第一排地板时应凹槽面向墙、地板与墙面之间留有10mm左右的缝隙，并用踢脚板封盖。　　8.2.7条形木地板的铺设方向可征求用户意见，一般走廊、过道宜顺行走方向铺设，室内房间宜顺光线铺设。　　8.2.8木地板铺装工程的允许偏差和检验方法应符合表　　8.3强化复合地板　　8.3.1基层应平整、牢固、干燥、清洁、无污染，强度符合设计要求。　　8.3.2在楼房底层或平房铺装须做防潮处理。　　8.3.3强化复合地板铺装时，室内温度应遵照产品说明书的规定要求。　　8.3.4地板下面应满铺防潮底垫、铺装平整，接缝处不得叠压，并用胶带固定。　　8.3.5安装第一排地板时应凹槽面向墙，地板与墙面之间留有10mm左右的缝隙。　　8.3.6房间长度或宽度超过8m时需要设置伸缩缝、安装平压条。　　8.3.7木踢脚板采用45度坡口粘接严密，高度、出墙厚度一致，固定钉钉帽不外露。　　8.3.8表面平直，颜色、木纹协调一致，洁净无胶痕。　　8.3.9强化复合地板铺装工程的允许偏差和检验方法应符合表8.3.9的规定。　　　　地毯工程　　本章适用于各种类型地毯铺装工程的质量验收。　　9.0.1地毯的品种、规格、材质、颜色、胶料及辅料应符合设计的要求。　　9.0.2基层必须平整、光滑、干燥、清洁、无污染。　　9.0.3地毯固定应牢固，毯面撑摊平整、无起鼓、凹陷，无皱褶、翘边，接缝处应拼花对线，拼接严密、图案连续、烫压平整，绒面毛顺光一致，收边合理，表面干净，无油污损伤。　　9.0.4地毯摊铺后应用张紧器撑紧撑平，与倒刺板抓结牢固，四周毛边塞入踢脚板下。　　9.0.5地毯与其他地面交接处应收口合理、顺直，压条牢固，压紧、压实。　　细木制品工程　　10.0.1本章适用于窗帘盒、散热器罩、门窗套、木护墙、踢脚板、护栏、木扶手、固定式橱柜、装饰线工程质量验收。　　10.0.2工程所用材料的品种、规格、材质、性能应符合设计要求及*规范、标准的规定。　　10.0.3材质要求：　　10.0.3.1工程制作应用烘干木材、木材含水率不得大于12%。　　10.0.3.2木材表面不得有*节、裂缝、虫眼。　　10.0.4细木制品安装必须粘钉牢固无松动，衬板与饰面板应粘结密合，不得起层、起鼓。　　10.0.5窗帘盒、窗台板与基体连接严密、棱角方正，同一房屋内的位置标高及两侧伸出窗洞口外的长度应一致。　　10.0.6本护墙表面应平整光洁，棱角方正，线条顺直，颜色一致，不得出现裂缝开胶，与踢脚板连接处无缝隙。　　10.0.7踢脚板：上口平直，接缝严密，出墙厚度一致。　　10.0.8顶角线：挂镜线、腰线等应顺直，紧贴墙面，胶圈收口正确，木线对接宜采用45度加胶坡接，接头不得有错位离缝现象。　　10.0.9栏杆扶手：　　10.0.9.1护栏高度、栏杆间距必须符合设计要求。　　10.0.9.2玻璃护栏栏板应采用厚度不小于12mm的安全玻璃。　　10.0.9.3护栏、扶手材质和安装方法应能承受规范允许水平荷载、扶手高度应不小于0.9m，栏杆高度应不小于1.05m、栏杆间距不应大于0.11m。　　10.0.10细木制品制作安装工程质量的允许偏差和检验方法应符合表10.0.10的规定。　　10.0.11楼梯木栏杆、扶手安装允许偏差和检验方法，应符合表10.0.11的规定。　　涂饰工程　　本章适用于水性涂料、溶剂型涂料、美术涂料类分项工程的质量验收。　　11.1一般规定　　11.1.1涂饰工程所用涂料必须是环保达标的产品，其品种、等级、性能、颜色应符合设计要求和*现行标准的规定。　　11.1.2涂饰工程的基层处理应符合下列规定：　　11.1.2.1涂饰基层必须具有一定的强度，混凝土或抹灰层面涂刷溶剂型涂料时含水率不得大于8%，涂刷水性涂料时含水率不得大于10%，木材基层面的含水率不得大于12%。　　11.1.2.2旧墙面应清除疏松旧装修层并涂刷界面剂。　　11.1.3基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。　　11.1.4腻子与基体结合坚实，附着牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。　　11.2水性涂料涂饰工程　　11.2.1水性涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，无漏涂、透底、掉粉、起皮。　　11.2.2喷涂涂膜应厚度均匀、颜色一致、喷点均匀，喷点、喷花的突出点应手感适宜不掉粒，喷涂接茬处无明显接茬痕迹，表面洁净无污染。　　11.2.3涂层与其他装饰物衔接处应吻合，界面应清晰。　　11.2.4施涂薄涂料工程质量应符合11.2.4表的规定。　　11.2.5施涂厚涂料工程质量应符合11.2.5表的规定　　11.3溶剂型涂料涂饰工程　　11.3.1溶剂型涂料涂饰工程的细木制品基层表面必须洁净、平整、光滑，无裂缝等缺陷。　　11.3.2表面如出现色差，应修色或拼色使其颜色达到基本一致。　　11.3.3溶剂型涂料涂饰应涂饰均匀，附着牢固，不得漏涂、透底、脱皮、斑迹。　　11.3.4色漆涂料涂饰工程质量应符合11.3.4表的规定。　　11.3.5施涂清漆工程质量应符合11.3.5表的规定。　　11.4美术涂饰工程　　11.4.1本节适用于套色、滚花、*等美术涂饰工程的质量验收。　　11.4.2美术涂饰工程应涂饰均匀，附着牢固，不得漏涂、透底、掉粉、脱皮。　　11.4.3美术涂饰的套色花纹图案应符合设计要求，套色涂饰的图案不得移位纹理和*廓吻合清晰。　　11.4.4仿花纹涂饰的饰面应符合设计或样板要求。　　11.4.5浮雕涂饰的中层涂料颗粒应分布均匀，滚压厚薄基本一致。　　卫生器具及管道安装工程　　12.0.1本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装工程验收。　　12.0.2卫生器具的品种、规格、外形、颜色应符合设计要求，管材管件洁具等产品质量应符合*现行标准的规定。　　12.0.3管道安装横平竖直铺设牢固无松动，坡度符合规定要求。嵌入墙体和地面的暗管道应进行防腐处理并用水泥砂浆抹砌保护。　　12.0.4冷热水安装应左热右冷，安装冷热水管平行间距不小于20mm，当冷热水供水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接。　　12.0.5龙头、阀门安装平正，位置正确便于使用和维修。　　12.0.6各种卫生器具与石面、墙面、地面等接触部位均应使用硅铜胶或防水密封条密封，各种陶瓷类器具不得使用水泥砂浆窝嵌。　　12.0.7浴缸排水口应对准落水管口做好密封，不宜使用塑料软管连接。　　12.0.8给水管道与附件、器具连接严密，通水无渗漏。　　12.0.9排水管道应畅通，无倒坡，无堵塞，无渗漏。地漏篦子应略低于地面走水顺畅。　　12.0.10卫生器具安装位置正确、牢固端正，上沿水平，表面光滑无损伤。　　防水工程　　13.0.1本章适用于卫生间、厨房的防水工程验收。　　13.0.2防水施工宜用于涂膜防水材料。　　13.0.3防水材料性能应符合*现行有关标准的规定，并应有产品合格*。　　13.0.4基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。　　13.0.5防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。　　13.0.6防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。　　13.0.7涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，一般厚度不少于1.5mm不露底。　　13.0.8使用施工接茬应顺流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。　　13.0.9涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。　　13.0.10保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，*作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象。　　13.0.11防水工程完工后，必须做24小时蓄水试验。　　电气安装工程　　14.0.1本章适用于住宅单相入户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装工程验收。　　14.0.2工程所用电器、电料的规格型号应符合设计要求及*现行电器产品标准的有关规定。　　14.0.3塑料电线保护管及接线盒必须使用阻燃型产品。　　14.0.4金属电线保护管的管壁、管口及接线盒穿线孔应平滑*刺，外形不应有折扁裂缝。　　14.0.5电源配线时所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。　　14.0.6配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应单独配线和安装插座。　　14.0.7暗线敷设必须配护套管，严禁将导线直接埋入抹灰层内，导线在管内不得有接头和扭结，吊顶内不允许有明露导线。　　14.0.8电源线与通讯线不得穿入同一根线管内。电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。　　14.0.9安装电源插座时，面向插座应符合“左零右相，保护地线在上”的要求，有接地孔插座的接地线应单独敷设，不得与工作零线混同。　　14.0.10连接开关螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端子上。　　14.0.11导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。　　14.0.12厕浴间应安装防水插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。　　14.0.13灯具、开关、插座、安装牢固、位置正确，上沿标高一致，面板端正，紧贴墙角、无缝隙，表面洁净。　　14.0.14电气工程安装完工后，应进行24小时满负荷运行试验，检验合格后才能验收使用。　　14.0.15工程竣工时应向用户提供电路竣工图，标明导线规格和暗线管走向。　　室内环境污染控制　　15.0.1本章适用于家庭居室装饰装修工程中对室内环境污染物氡(222Rn)、甲醛、氨、*、总挥发性有机物(TVOC)等浓度含量验收。　　15.0.2装饰设计时对室内环境污染物的含量宜进行预先评估。　　15.0.3装饰装修使用的主要材料必须符合建设部与*质检总局颁布的室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性的*标准。　　15.0.4居室装饰工程竣工时对室内环境质量验收应在工程交付使用前进行。　　15.0.5家庭居室装饰装修工程室内环境污染物浓度必须符合表15.0.7的规定。　　本标准用词说明　　一、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：　　1、表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。　　2、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。　　3、表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：正面词采用“宜”反面词采用“不宜”。　　4、表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。　　二、条文中指定应按其他有关规范、标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

你好，标准如下：           　1.0.2本标准适用于家庭居室装饰装修工程的质量验收。　　1.0.3本标准为推荐性标准，当家庭居室装饰装修工程的设计文件和施工合同的质量要求高于本标准时，双方可进行补充规定或采用其他验收标准。　　1.0.4承接家庭居室装饰装修工程的设计、施工单位应具备相应的资质*和营业执照，施工管理人员和特殊工种应有相   应岗位的资格*。　　1.0.5家庭居室装饰装修施工中严禁下列行为：　　1、未经原结构设计单位或具有相应资质等级的设计单位的书面同意，而变动建筑主体和承重结构；　　2、未经城市规划行政主管部门批准改变住宅外立面，任意在墙体上开门窗；　　3、任意扩大主体结构上原有门窗洞口，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；其他影响建筑结构和使用安全的行为；　　4、未经供暖管理部门批准拆改供暖管道和设施；　　5、未经燃气管理单位批准拆改燃气管道和设施。　　1.0.6家庭居室装饰装修工程施工除应符合本标准外，尚应符合*、行业和地方的有关标准、规范的规定。　　吊顶工程　　2.0.1本章适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架，以石膏板、金属板、矿棉板、木质板和格栅为饰面材料的吊顶工程质量验收。　　2.0.2工程所用材料的品种、规格、质量、颜色图案、固定方法、基层构造应符合设计要求和*规范、标准的规定。　　2.0.3吊顶龙骨不得扭曲、变形，木质龙骨无树皮及虫眼，并按规定进行防火和防腐处理，吊杆布置合理、顺直，金属吊杆和挂件应进行防锈处理，龙骨安装牢固可靠，四周平顺。　　2.0.4吊顶罩面板与龙骨连接紧密牢固，阴阳角收边方正，起拱正确。　　2.0.5纸面石膏板可用沉头螺钉与龙骨固定，钉帽沉入板面，非防锈螺钉的顶帽应做防锈处理，板缝应进行防裂嵌缝，安装双层板时，上下板缝应错开。　　2.0.6罩面板与墙面、窗帘盒、灯槽交接处应接缝严密，压条顺直、宽窄一致。　　2.0.7吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。　　2.0.8灯具、电扇等设备的安装必须牢固，重量大于3公斤的灯具或电扇以及其他重量较大的设备，严禁安装在龙骨上，应另设吊挂件与结构连接。　　2.0.9玻璃吊顶应采用安全玻璃，搭接宽度和连接方法应符合设计要求。　　2.0.10吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐、颜色一致，不得有污染、缺棱、掉角、锤印等缺陷。　　2.0.11吊顶工程的允许偏差和检验方法应符合表　　门窗工程　　3.1本章适用于木门窗、铝合金门窗、塑料门窗安装工程质量验收。　　3.2木门窗制作与安装　　3.2.1木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型应符合设计要求。　　3.2.2木门窗应采用烘干的木材，含水率不宜大于12%。　　3.2.3木门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。　　3.2.4建筑外门窗安装必须牢固，严禁在砌体上用射钉固定。　　3.2.5木门窗的安装位置、开启方向及连接方式应符合设计要求。　　3.2.6木门窗扇必须安装牢固、开关灵活、关闭严密，无走扇、翘曲现象。　　3.2.7胶合板门，不得有脱胶、刨透表层等现象，上下冒头的透气孔应通畅。　　3.2.8木门窗框与墙体间隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。　　3.2.9木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。　　3.2.10木门窗的割角拼缝严密平整，框扇裁口顺直，刨面平整。　　3.2.11木门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。　　3.2.12木门窗制作安装的允许偏差和检验方法应符合表3.2.13的规定。　　3.3铝合金门窗安装　　3.3.1铝合金门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求。　　3.3.2铝合金门窗的型材、壁厚应符合设计要求，所用配件应选用不锈钢或镀锌材质。　　3.3.3门窗安装应横平竖直，与洞口墙体留有一定缝隙，缝隙内不得使用水泥砂浆填塞，应使用具有弹性材料填嵌密实，表面应用密封胶密闭。　　3.3.4铝合金门窗框安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定，铝合金门窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。　　3.3.5铝合金门窗扇、必须安装牢固，推拉扇必须有可靠的防脱落措施。门窗扇应开启灵活，关闭严密，无倒翘、无走扇。　　3.3.6铝合金门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀、无划痕、无碰伤。　　3.3.7铝合金门窗扇的橡胶密封条应安装完好，不得卷边脱槽。　　3.3.8铝合金门窗安装允许偏差和检验方法应符合表3.3.8的规定。　　3.4塑料门窗安装　　3.4.1塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、内衬钢板厚度应符合设计要求。如无要求时，门窗型材应选用多腔式，壁厚不小于2.2mm，内衬钢板厚度不小于1.2mm。　　3.4.2塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固，固定片或膨胀螺栓的数量、位置及连接方式应符合设计要求和*规范。　　3.4.3塑料门窗扇，平开窗应开关灵活，关闭严密，推拉门窗应平移灵活，无阻滞现象，位置正确，关闭时密封条应处于压缩状态。外墙推拉门窗扇必须有防脱落措施。　　3.4.4门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用闭孔弹性保温材料，填嵌密实，表面用密封胶密封。　　3.4.5门窗安装五金配件应先钻孔后用自攻螺钉拧入，不得直接锤击打入。　　3.4.6塑料门窗表面应洁净、光滑、大面应无划痕、碰伤。　　3.4.7玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整，不得卷边脱槽。　　3.4.8塑料门窗安装允许偏差和检验方法应符合表3.4.8的规定。　　轻质隔墙　　4.0.1本章适用于以轻钢龙骨、木龙骨为骨架，以纸面石膏板、胶合板、水泥板为面板的工程验收。　　4.0.2隔墙工程所用材料的品种、级别、规格和隔声、隔热、阻燃等性能必须符合设计要求和*有关规范、标准的规定。　　4.0.3轻钢龙骨安装要符合产品的组合要求，安装位置正确、连接牢固无松动。　　4.0.4面板安装必须牢固无脱层、翘曲、折裂、缺棱、掉角。　　4.0.5木质龙骨和木质罩面板在安装前应进行防火处理。　　4.0.6木质罩面板接头位于龙骨中心，明缝或压条宽厚基本一致，与龙骨结合严密。　　4.0.7在轻钢龙骨上固定罩面板应用自攻螺钉，钉头略埋入板内但不得损坏纸面，钉眼处应做防锈处理。　　4.0.8潮湿处安装轻质隔墙应做防潮处理，如设计有要求，可在扫地龙骨下设置用混凝土或砖砌的地枕带，一般地枕带高度为120mm，宽与隔墙宽度一致。　　4.0.9隔墙内填充材料应干燥、铺设厚度均匀、平整、填充饱满，应有防下坠措施。　　4.0.10罩面板表面应平整、洁净、拼缝严密、压条顺直、不露钉帽。套割电气盒盖位置准确，套割整齐。　　4.0.11轻质隔墙工程允许偏差和检验方法应符合表4.0.11的规定。　　裱糊工程　　5.0.1本章适用于聚*乙*塑料壁纸、复合纸质壁纸、壁布等裱糊工程的质量验收。　　5.0.2壁纸、壁布的品种、质量、颜色、图案应符合设计要求，粘接剂应按壁纸、壁布的品种配套选用。　　5.0.3裱糊的基体应干燥，表面平整。　　5.0.4裱糊前基层处理应符合下列要求：　　5.0.4.1混凝土或抹灰基层含水率不大于8%，木材基层含水率不大于12%；　　5.0.4.2新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前宜涂刷封闭底漆；　　5.0.4.3旧墙面必须清除疏松的装饰层并涂刷界面剂；　　5.0.4.4不同材质基层的接缝处应粘贴接缝带；　　5.0.5基层腻子应平整坚实，无粉化、起皮和裂缝。　　5.0.6壁纸墙布必须裱糊牢固，墙面应用整幅裱糊，各幅拼接横平竖直，花纹图案拼接吻合，色泽一致。　　5.0.7表面无气泡、空鼓、裂缝、翘边和斑污。　　5.0.8距墙面1.5m处正视不显接缝。　　5.0.9壁纸、墙布与顶角线、挂镜线、门、踢脚板交接处边缘垂直整齐*边。　　5.0.10阴阳角垂直方正，阴角处应断开搭接，阳角处包角无接缝。　　软包工程　　6.0.1本章适用于室内墙面、门面各类软包工程的质量验收。　　6.0.2软包织物、皮革、人革等面料和填充材料的品种、规格、质量应符合设计要求。防火，防腐处理应符合*有关规定。　　6.0.3软包工程的衬板、木框的构造应符合设计要求，钉牢固，不得松动。　　6.0.4软包制作尺寸正确，棱角方正，周边平顺，表面平整，填充饱满，松紧适度。　　6.0.5单块软包面料不宜有接缝。织物裁剪时经纬线保持顺直。　　6.0.6软包安装平整，紧贴墙面，色泽一致，接缝严密、无翘边。　　6.0.7软包表面应清洁、无污染，拼缝处花纹吻合、无波纹起伏和皱褶。　　6.0.8软包饰面与压条、盖板，踢脚线，电器盒面板等交接处应交接紧密、*边。电器盒开洞处套割尺寸正确边缘整齐，盖板安装与饰面压实，毛边不外露周边无缝隙。　　6.0.9软包工程质量允许偏差和检验方法应符合　　板块铺贴工程　　7.0.1本章适用于墙、地面饰面石材、饰面砖安装工程质量验收。　　7.0.2石材、墙地砖的品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。　　7.0.3饰面板块表面不得有划痕，裂纹、风化、缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期结块水泥作胶结材料。　　7.0.4石材、墙地砖施工前应进行规格套方，保证规整，进行选色，减少色差，进行预排，减少使用非整砖，有突出墙地面的物体应按规定用整砖套割，套割吻合边缘齐整。　　7.0.5石材铺设前宜做背涂处理，减少“水渍”、“泛碱”现象发生。　　7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固，墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。　　7.0.7表面平整，接缝平直，缝浆饱满，纵横方向无明显错台错位，颜色基本一致、无明显色差，洁净无污积和浆痕。　　7.0.8石材、墙、地砖铺贴质量允许偏差和检验方法应符合表7.0.8。　　地板工程　　8.1本章适用于实木地板、实木复合地板、强化复合地板铺装工程质量验收。　　8.2木质地板　　8.2.1木质地板工程用料的品种、规格、等级、颜色和木材含水率应符合设计要求和*现行标准的规定，含水率如设计无要求时一般不宜大于10%。　　8.2.2铺装前对基层进行防潮处理。　　8.2.3铺设地板基层所用木龙骨、毛地板、垫木安装必须牢固、平直。　　8.2.4木质地板面层与基层铺钉或粘接必须牢固无松动。　　8.2.5当不使用毛地板，直接在龙骨上铺装地板时，主次龙骨间距应根据地板的长宽模数计算，主龙骨间距不得大于300mm，地板接缝在龙骨中线上。　　8.2.6安装第一排地板时应凹槽面向墙、地板与墙面之间留有10mm左右的缝隙，并用踢脚板封盖。　　8.2.7条形木地板的铺设方向可征求用户意见，一般走廊、过道宜顺行走方向铺设，室内房间宜顺光线铺设。　　8.2.8木地板铺装工程的允许偏差和检验方法应符合表　　8.3强化复合地板　　8.3.1基层应平整、牢固、干燥、清洁、无污染，强度符合设计要求。　　8.3.2在楼房底层或平房铺装须做防潮处理。　　8.3.3强化复合地板铺装时，室内温度应遵照产品说明书的规定要求。　　8.3.4地板下面应满铺防潮底垫、铺装平整，接缝处不得叠压，并用胶带固定。　　8.3.5安装第一排地板时应凹槽面向墙，地板与墙面之间留有10mm左右的缝隙。　　8.3.6房间长度或宽度超过8m时需要设置伸缩缝、安装平压条。　　8.3.7木踢脚板采用45度坡口粘接严密，高度、出墙厚度一致，固定钉钉帽不外露。　　8.3.8表面平直，颜色、木纹协调一致，洁净无胶痕。　　8.3.9强化复合地板铺装工程的允许偏差和检验方法应符合表8.3.9的规定。　　　　地毯工程　　本章适用于各种类型地毯铺装工程的质量验收。　　9.0.1地毯的品种、规格、材质、颜色、胶料及辅料应符合设计的要求。　　9.0.2基层必须平整、光滑、干燥、清洁、无污染。　　9.0.3地毯固定应牢固，毯面撑摊平整、无起鼓、凹陷，无皱褶、翘边，接缝处应拼花对线，拼接严密、图案连续、烫压平整，绒面毛顺光一致，收边合理，表面干净，无油污损伤。　　9.0.4地毯摊铺后应用张紧器撑紧撑平，与倒刺板抓结牢固，四周毛边塞入踢脚板下。　　9.0.5地毯与其他地面交接处应收口合理、顺直，压条牢固，压紧、压实。　　细木制品工程　　10.0.1本章适用于窗帘盒、散热器罩、门窗套、木护墙、踢脚板、护栏、木扶手、固定式橱柜、装饰线工程质量验收。　　10.0.2工程所用材料的品种、规格、材质、性能应符合设计要求及*规范、标准的规定。　　10.0.3材质要求：　　10.0.3.1工程制作应用烘干木材、木材含水率不得大于12%。　　10.0.3.2木材表面不得有*节、裂缝、虫眼。　　10.0.4细木制品安装必须粘钉牢固无松动，衬板与饰面板应粘结密合，不得起层、起鼓。　　10.0.5窗帘盒、窗台板与基体连接严密、棱角方正，同一房屋内的位置标高及两侧伸出窗洞口外的长度应一致。　　10.0.6本护墙表面应平整光洁，棱角方正，线条顺直，颜色一致，不得出现裂缝开胶，与踢脚板连接处无缝隙。　　10.0.7踢脚板：上口平直，接缝严密，出墙厚度一致。　　10.0.8顶角线：挂镜线、腰线等应顺直，紧贴墙面，胶圈收口正确，木线对接宜采用45度加胶坡接，接头不得有错位离缝现象。　　10.0.9栏杆扶手：　　10.0.9.1护栏高度、栏杆间距必须符合设计要求。　　10.0.9.2玻璃护栏栏板应采用厚度不小于12mm的安全玻璃。　　10.0.9.3护栏、扶手材质和安装方法应能承受规范允许水平荷载、扶手高度应不小于0.9m，栏杆高度应不小于1.05m、栏杆间距不应大于0.11m。　　10.0.10细木制品制作安装工程质量的允许偏差和检验方法应符合表10.0.10的规定。　　10.0.11楼梯木栏杆、扶手安装允许偏差和检验方法，应符合表10.0.11的规定。　　涂饰工程　　本章适用于水性涂料、溶剂型涂料、美术涂料类分项工程的质量验收。　　11.1一般规定　　11.1.1涂饰工程所用涂料必须是环保达标的产品，其品种、等级、性能、颜色应符合设计要求和*现行标准的规定。　　11.1.2涂饰工程的基层处理应符合下列规定：　　11.1.2.1涂饰基层必须具有一定的强度，混凝土或抹灰层面涂刷溶剂型涂料时含水率不得大于8%，涂刷水性涂料时含水率不得大于10%，木材基层面的含水率不得大于12%。　　11.1.2.2旧墙面应清除疏松旧装修层并涂刷界面剂。　　11.1.3基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。　　11.1.4腻子与基体结合坚实，附着牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。　　11.2水性涂料涂饰工程　　11.2.1水性涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固，无漏涂、透底、掉粉、起皮。　　11.2.2喷涂涂膜应厚度均匀、颜色一致、喷点均匀，喷点、喷花的突出点应手感适宜不掉粒，喷涂接茬处无明显接茬痕迹，表面洁净无污染。　　11.2.3涂层与其他装饰物衔接处应吻合，界面应清晰。　　11.2.4施涂薄涂料工程质量应符合11.2.4表的规定。　　11.2.5施涂厚涂料工程质量应符合11.2.5表的规定　　11.3溶剂型涂料涂饰工程　　11.3.1溶剂型涂料涂饰工程的细木制品基层表面必须洁净、平整、光滑，无裂缝等缺陷。　　11.3.2表面如出现色差，应修色或拼色使其颜色达到基本一致。　　11.3.3溶剂型涂料涂饰应涂饰均匀，附着牢固，不得漏涂、透底、脱皮、斑迹。　　11.3.4色漆涂料涂饰工程质量应符合11.3.4表的规定。　　11.3.5施涂清漆工程质量应符合11.3.5表的规定。　　11.4美术涂饰工程　　11.4.1本节适用于套色、滚花、*等美术涂饰工程的质量验收。　　11.4.2美术涂饰工程应涂饰均匀，附着牢固，不得漏涂、透底、掉粉、脱皮。　　11.4.3美术涂饰的套色花纹图案应符合设计要求，套色涂饰的图案不得移位纹理和*廓吻合清晰。　　11.4.4仿花纹涂饰的饰面应符合设计或样板要求。　　11.4.5浮雕涂饰的中层涂料颗粒应分布均匀，滚压厚薄基本一致。　　卫生器具及管道安装工程　　12.0.1本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装工程验收。　　12.0.2卫生器具的品种、规格、外形、颜色应符合设计要求，管材管件洁具等产品质量应符合*现行标准的规定。　　12.0.3管道安装横平竖直铺设牢固无松动，坡度符合规定要求。嵌入墙体和地面的暗管道应进行防腐处理并用水泥砂浆抹砌保护。　　12.0.4冷热水安装应左热右冷，安装冷热水管平行间距不小于20mm，当冷热水供水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接。　　12.0.5龙头、阀门安装平正，位置正确便于使用和维修。　　12.0.6各种卫生器具与石面、墙面、地面等接触部位均应使用硅铜胶或防水密封条密封，各种陶瓷类器具不得使用水泥砂浆窝嵌。　　12.0.7浴缸排水口应对准落水管口做好密封，不宜使用塑料软管连接。　　12.0.8给水管道与附件、器具连接严密，通水无渗漏。　　12.0.9排水管道应畅通，无倒坡，无堵塞，无渗漏。地漏篦子应略低于地面走水顺畅。　　12.0.10卫生器具安装位置正确、牢固端正，上沿水平，表面光滑无损伤。　　防水工程　　13.0.1本章适用于卫生间、厨房的防水工程验收。　　13.0.2防水施工宜用于涂膜防水材料。　　13.0.3防水材料性能应符合*现行有关标准的规定，并应有产品合格*。　　13.0.4基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。　　13.0.5防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。　　13.0.6防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。　　13.0.7涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，一般厚度不少于1.5mm不露底。　　13.0.8使用施工接茬应顺流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。　　13.0.9涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。　　13.0.10保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，*作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象。　　13.0.11防水工程完工后，必须做24小时蓄水试验。　　电气安装工程　　14.0.1本章适用于住宅单相入户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装工程验收。　　14.0.2工程所用电器、电料的规格型号应符合设计要求及*现行电器产品标准的有关规定。　　14.0.3塑料电线保护管及接线盒必须使用阻燃型产品。　　14.0.4金属电线保护管的管壁、管口及接线盒穿线孔应平滑*刺，外形不应有折扁裂缝。　　14.0.5电源配线时所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。　　14.0.6配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应单独配线和安装插座。　　14.0.7暗线敷设必须配护套管，严禁将导线直接埋入抹灰层内，导线在管内不得有接头和扭结，吊顶内不允许有明露导线。　　14.0.8电源线与通讯线不得穿入同一根线管内。电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。　　14.0.9安装电源插座时，面向插座应符合“左零右相，保护地线在上”的要求，有接地孔插座的接地线应单独敷设，不得与工作零线混同。　　14.0.10连接开关螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端子上。　　14.0.11导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。　　14.0.12厕浴间应安装防水插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。　　14.0.13灯具、开关、插座、安装牢固、位置正确，上沿标高一致，面板端正，紧贴墙角、无缝隙，表面洁净。　　14.0.14电气工程安装完工后，应进行24小时满负荷运行试验，检验合格后才能验收使用。　　14.0.15工程竣工时应向用户提供电路竣工图，标明导线规格和暗线管走向。　　室内环境污染控制　　15.0.1本章适用于家庭居室装饰装修工程中对室内环境污染物氡(222Rn)、甲醛、氨、*、总挥发性有机物(TVOC)等浓度含量验收。　　15.0.2装饰设计时对室内环境污染物的含量宜进行预先评估。　　15.0.3装饰装修使用的主要材料必须符合建设部与*质检总局颁布的室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性的*标准。　　15.0.4居室装饰工程竣工时对室内环境质量验收应在工程交付使用前进行。　　15.0.5家庭居室装饰装修工程室内环境污染物浓度必须符合表15.0.7的规定。　　本标准用词说明　　一、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：　　1、表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。　　2、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。　　3、表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：正面词采用“宜”反面词采用“不宜”。　　4、表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。　　二、条文中指定应按其他有关规范、标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

装修房子你可以找专业的施工团队呀，比如说北京业之峰装饰，就是有着自己专业施工团队的，施工速度快又好，并且上传于各种类型的装修，像别墅装修，家庭装修，商铺装修，写字楼装修都是可以的，而且在设计风格上面非常的多变，有着自己鲜明的特点，而且服务态度是很好的，前期都是可以为你免费设计效果图的，并且不收取任何的费用。

北京住宅价格：1、富力新城均价：7900元/平米位置：香河京哈高速（G1）香河出口沿大香线向北一公里2、金科王府均价：25000元/平米位置：九华山庄东300米3、空港家园均价：8000元/平米位置：北京周边大广高速西侧固安出口1公里以上价格来源于网络，仅供参考

现在很多家庭装修的时候都会直接委托被装修公司来操作，那么装修之后肯定要进行验收的，验收的标准也非常的多，主要从以下几个方面来验收的。第1个方面就是房子的防水，尤其是卫生间和厨房，这个时候我们可以做闭嘴测试，看看房子的防水有没有做好，如果发生漏水的情况可以要求装修公司重新施工。第2个就是看一下墙面的瓷砖或者是地板砖，有没有出现空鼓的情况。

施工合同 发包人：_____ ____承包人：______ ___按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及装修合同有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条　工程概况1．1　工程地点：_____ ____1．2　工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积______ __平方米。1．3　承包范围：_____ ___1．4　承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：(1)承包人包工包全部材料；(2)承包人包工包部分材料；(3)承包人包工、发包人包料。1．5　开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期(包括法定节假日)：_________日。第2条　合同价款与支付2．1　合同价款：金额(人民币大写)：______ ___，￥：_________。2．2　合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。(1)采用固定价格：固定价格加_________％包干风险系数计算。包干风险包括_________。(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金：_________2．3　工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________％即人民币(大写)_____ ____，预付款扣回的时间、比例：_____ ____。2．4　工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：_____ (2)工程款支付金额和时间：_____ __ __工程变更调整的合同价款及装修合同条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条　施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条　发包人工作4．1　指派____ _____为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和装修合同事宜。4．2　装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4．3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4．4　负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4．5　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4．6　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条　承包人工作5．1　指派_______ __为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5．2　严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5．3　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5．4　未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5．5　工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5．6　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条　材料供应6．1　装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6．2　由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6．3　凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条　安全生产和防火7．1　发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。7．2　发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7．3　承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7．4　由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条　工程质量及验收8．1　双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。8．2　优良工程等级增加的经济支出_________。8．3　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8．4　发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8．5　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8．6　装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条　工程变更9．1　发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9．2　承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条　竣工结算10．1　工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10．2　工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条　工程保修11．1　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条　违约责任12．1　由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。12．2　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。12．3　承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12．4　未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。12．5　承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12．6　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12．7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12．8　双方约定其它违约责任：_____ ____。第13条　争议的解决方式13．1　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交大连仲裁委员会仲裁；(2)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条　不可抗力14．1　双方关于不可抗力的约定：______ ___。第15条　保险_________。第16条　合同生效16．1　合同生效日期：_________年_________月_________日第17条　合同份数17．1　本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。第18条　合同备案、鉴证18．1　合同备案、鉴证： 发包方：____ _____身份证号：__ _______；承包方：______ ___身份证号：_____ ____。第19条　其它约定______ ___。发包方(盖章)：______ ___　　　　　　 承包方(盖章)：_________授权代表(签字)：___ ______　　　　　 　授权代表(签字)：__________________年____月____日　　　　　　　 　_________年____月____日签订地点：_____ ____　　　　　　　签订地点：_______

施工合同发包人：_________承包人：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况

施工合同发包人：_________承包人：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况

主要是《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001），还有《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995），其他还有一些放射元素的标准，总的来说装饰装修行业规范目前还不健全

施工合同发包人:_________承包人:_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1工程地点:_________1.2工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建

施工合同发包人:_________承包人:_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1工程地点:_________1.2工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建