装修合同书样本

上海这边网上可以搜索到的2006版本装修合同文本

上海这边网上可以搜索到的      2006版本装修合同文本

关于装修合同的样本,网上都能够找到并下载的,希望能够帮助到您。

上海这边网上可以搜索到的2006版本装修合同文本

上海这边网上可以搜索到的2006版本装修合同文本

上海这边网上可以搜索到的2006版本装修合同文本

上海这边网上可以搜索到的2006版本装修合同文本

___公司(以下简称甲方)为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，达成如下协议：自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括：门头广告牌的设计、制作、安装;产品形象墙的设计、制作、安装;产品展示架的设计、制作、安装;店内主体色调的制定、粉刷;店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。本协议修改由双方协商解决。本协议自双方盖章之日起生效至年月日终止。?建筑装饰工程施工合同(甲种本)?办公楼装修合同?装饰装修合同?广东省室内装饰装修工程施工合同?装修合同书样本?装修施工协议书甲方：乙方：办公地址：办公地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：代表人(签字)：代表人(签字)：年月日年月日

_____公司(以下简称甲方)为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的原则,达成如下协议:自协议签定之日,甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括:门头广告牌的设计、制作、安装;产品形象墙的设计、制作、安装;产品展示架的设计、制作、安装;店内主体色调的制

房屋装修合同委托方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:___。2.居室规格:房型,总计施工面积平方米。3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4.委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。5.开工日期

甲方：__________________________　　乙方：__________________________　　按照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。　　第一条；工程概况　　1　工程地点：XX。　　2　工程内容：总建筑面积   平方米。　　3　承包范围；装饰装修人工费用；　　4　开工日期：2011年   月   日；竣工日期：2011年   月   日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。　　第二条；合同价款　　1　装饰装修人工费用总金额（*币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：。　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：。　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。　　第三条；甲方责任　　1　指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。　　2　装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。　　3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。　　4　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。　　5　负责装饰装修所产生*的处理工作，　　第四条；乙方责任　　1　指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。　　2　严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定。　　3　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。　　4   工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　5　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。　　第五条；材料供应　　1　装饰装修工程使用的材料和设备必须符合*标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用*明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。　　2　由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。　　3　凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。　　第六条；安全责任　　1　发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全*作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。　　2　承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全*作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。　　3　由于承包人在施工过程中违反有关安全*作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。　　第七条；质量验收　　1　本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。　　2　发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。　　3　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。　　第八条；工程变更　　1　发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。　　2　承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。　　第九条；工程保修　　1　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。　　第十条；违约责任　　1　由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。　　2　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。　　3　承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。　　4　未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。　　5　承包人向发包人推荐使用不符合*标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。　　6　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。　　7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。　　第十一条；争议解决　　1   本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。　　2   在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地*法院起诉。　　发包方（盖章）：_________　　　　　　　承包方（盖章）：_________　　发包方电话　　　　　   承包方电话　　_________年____月____日　　　　　　　   _________年____月____日

二手房销售合同书合同各方：甲方（出卖人）：身份证号码：乙方（买受人）：身份证号码：甲、乙、两方依据自愿、诚信原则，经友好协商，达成有这些一致意见：第一条各方承诺及保证甲方承诺并保证：拥有座落于____________房屋的所有权，该项所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。乙方承诺并保证：将诚信履行本合同书的项下的合同义务。第二条标的物甲方自愿转让的房屋座落于_______________________________房屋内现有装修及物品全部随房屋转让并不再另外计价。第三条价款本合同书第二条项下标的物全部计价_______________。各方确认：在甲方及时履行本合同书第六条义务的前提下，本条第一款的价款为甲方转让标的物的净价，即本合同书履行过程中产生的税费由乙方承担。第四条交付与支付1、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋所有权、土地使用权证书和全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视、电话等交费证件。2、本合同书签订（并由双方履行了第1款义务）后_____天内，乙方向甲方支付所有房款_______________________。第五条所有权转移特别约定各方确认：本合同书项下标的物自交付后转移至乙方。第六条协助义务在乙方确定的时间，甲方应配合乙方办理房屋所有权证和土地使用权证的过户手续至乙方名下，包括但不仅限于依照登记部门的要求另行签订合同文书、提供身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。七、违约责任1、因甲方违反本合同书第一条所有权瑕疵担保责任而导致乙方主动或被动参与诉讼（仲裁）等争议解决程序，甲方须承担乙方由此产生的全部损失并承担违约责任。2、甲方如不能及时履行本合同书第六条协助义务，应继续履行该项义务并承担违约责任。3、乙方不能依约承担本合同书第三条义务时，应承担违约责任。4、甲方双方违反本合同书其他约定的，依法承担相应的违约责任。八、争议解决办法本合同书履行过程中产生的一切纠纷，应提交仲裁委员会仲裁，其裁决对双方具有约束力。九、杂项规定1、本合同书未竟事项，由双方依诚信、公平原则另行商定。2、本合同书一式六份，由甲、乙、各执一份，另三份由乙方保管用于办理变更登记使用（如登记部门要求另行签订合同文书时，各方得另行签订用于登记，但各方权利义务以本合同书为准）。3、本合同书在各方签字后生效。甲方签名：乙方签名：2009年月日

家庭装修贷款是银行向个人发放的，用于自有住房家庭装修的人民币贷款。该贷款已在多家银行启动，借款必须提供有效的质押、抵押或第三方保证担保。一般情况下，银行只采用抵押贷款。家庭装修贷款金额原则上不超过15万元，并且不超过装修工程总费用的70%，，贷款期限最长不超过5年。贷款利率按中国人民银行规定利率执行。家庭装修贷款的对象是具有完全民事行为能力，在所在地拥有自住房并具备有效居留权的居民。在银行申请住房装修贷款必须办理以下手续（采用抵押贷款）。（1）填写个人住房装饰装修贷款申请表。（2）提供有效证件及复印件（居民身份证、户口本和其他有效居留证件）。（3）家庭装饰装修工程合同书。（4）银行认可的经济收入的证明。（5）提供房屋产权证书或房屋买卖合同或商品房预售契约。（6）抵押担保资料：抵押物清单、权属证明文件（产权人的抵押承诺书）、抵押物估价报告。（7）还须提供的其他资料。然后，与银行签订个人住房贷款借款合同，银行审批后，将钱直接打到指定的帐户上，您就可以拿这比钱装修房子了，可别忘了还贷哦。

承包方(乙方):合同编号:北京市工商行政管理局二四年三月修订使用说明、本市行政区域内的家庭居室装饰装深圳设计456家居装修网装修流程签订装修...

家庭装修合同书样本(完整版)   暂无评价|0人阅读|0次*|举报文档   家​庭​装​修​合​同​书​样​本​(​完​整​版​)   你可能喜欢   您的评论*感谢支持,给文档评个星吧!   ...

家庭装修贷款是银行向个人发放的,用于自有住房家庭装修的人民币贷款。该贷款已在多家银行启动,借款必须提供有效的质押、抵押或第三方保证担保。一般情况下,银行只采用抵押贷款。家庭装修贷款金额原则上不超过15万元,并且不超过装修工程总费用的70%,,贷款期限最长不超过5年。贷款利率按中国人民银行规定利率执行。家庭装修贷款的对象是具有完全民事行为能力,在所在地拥有自住房并具备有效居留权的居民。在银行申请住房

家庭装修贷款是银行向个人发放的,用于自有住房家庭装修的人民币贷款。该贷款已在多家银行启动,借款必须提供有效的质押、抵押或第三方保证担保。一般情况下,银行只采用抵押贷款。家庭装修贷款金额原则上不超过15万元,并且不超过装修工程总费用的70%,,贷款期限最长不超过5年。贷款利率按中国人民银行规定利率执行。家庭装修贷款的对象是具有完全民事行为能力,在所在地拥有自住房并具备有效居留权的居民。在银行申请住房

家庭装修合同书样本(完整版)暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档家?庭?装?修?合?同?书?样?本?(?完?整?版?)你可能喜欢您的评论*感谢支持,给文档评个星吧!...

家庭装修合同书样本(完整版)暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档家?庭?装?修?合?同?书?样?本?(?完?整?版?)你可能喜欢您的评论*感谢支持,给文档评个星吧!...

家庭装修合同书样本(完整版)暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档家?庭?装?修?合?同?书?样?本?(?完?整?版?)你可能喜欢您的评论*感谢支持,给文档评个星吧!...