意向合同承诺可退货

合同编号_______________甲方:____________________________身份证号:______________________住所地址:___________________________________________________________联系电话:_______________________手机号:______________________

合同编号_______________ 甲方：____________________________ 身份证号：________ ______________ 住所地址：___________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：____________________________ 乙方： 单位名称： 地址： 服务电话： 设计负责人：_____________ 联系电话：____________ 手机：______________ 根据《中华人民共和国合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条 工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程地址：_____________________________ 第二条 设计收费及支付方法 (一) 本工程设计收费标准参考国家或现行上海家装设计市场每平方收费标准执行； 经甲乙双方商定设计收费为______________元/平方米(套内使用面积，不含效果图费用)，测量后估算收费______________元，金额大写_____________________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。 (二)付款方式 甲乙双方采用以下付款方式 1、 量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费)； 2、 乙方的平面方案经甲方确认后，乙方需在规定时限内为甲方制作完成全套施工图； 3、 甲方付清所有设计款项后，可接受全套设计图纸； 4、 甲方如需乙方制作效果图，价格为________元/张(A4)。 第三条 设计内容及完成日期的约定 (一) 乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。 (二) 平立面图 1、 原房型图 2、 墙体改造图 3、 平面家具布置图 4、 地面图 5、 天花图 6、 现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出) 7、 门立面图(根据实际情况出或者不出) 8、 厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外) 9、 电视背景墙立面图 10、 其它现场需施工墙面的立面图 (三) 剖面图 1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图 3、玄关剖面图 4、天花剖面图 5、电视背景墙剖面图 6、其它需施工处剖面图 (四) 水电施工图 (五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图； (六) 乙方的平面方案图获甲方通过之日起，乙方在5个工作日内完成全套施工图。 第四条 双方责任 (一)甲方责任 1、 甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费； 2、 本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担； 3、 在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后，乙方进入到施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原平面设计方案时，甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30％作为补偿，乙方再进行第二次方案设计。 (二)乙方责任 1、 乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求； 2、 乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改(限两次)； 3、 乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图； 4、 乙方收到甲方支付的所有设计款项之后，即提供设计费发票。 第五条 违约责任 (一) 由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交第一次设计方案时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿违约金100元/天； (二) 乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费； (三) 甲方不认可乙方制作的平面设计方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，方案图纸归乙方所有，同时乙方向甲方开具测量费发票； (四) 甲方认可乙方制作的平面设计方案，但拒收施工图，则乙方不退还甲方预付款，施工图归乙方所有，同时乙方向甲方开具平面设计费发票。 第六条 合同生效、中止与结束 (一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准； (二) 因甲方原因要求中途停止设计工作的，按本合同第五条第三、四款执行，并结束本合同关系； (三) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。 第七条 合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决： 一、 向消费者委员会申请调解； 二、 向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁； 三、 向有管辖权的人民法院起诉； 四、 其它解决方式：_______________ 。 第八条 未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。 (二)本合同附加条款如下： 1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次)； 2、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次)； 3、 设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单； 4、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次)。 第九条 合同文本 一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 二、 本合同签订后工程不得转包。 三、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 四、 合同履行完后自动终止。 甲 方： 乙方授权代表： 签 章： 签 章： 签约地址： 签约地址： 签约日期： 签约日期

你好,建议协商处理,协商不成可以起诉解决。

具体要看签订的“装修意向书”的内容，和“诚意金”的收据及内容综合判断。合同性质并不是绝对依据合同名称的，如果“意向书”已经包含了合同当事人、数量、价款等基本内容，则可以认定已经成立装修合同，违约须承担违约责任。

承诺函写没问题的，很多开发商总觉得担心你会找他费用扯皮，就自我保护写所谓承诺函。因为按法规，办理房产证是开发商的义务，但实际上基本上都是业主的义务，或者自己办理，或者给服务费给开发商指定的律师所办理。你写了承诺函，如果是开发商问题办理不了房产证，那它也要依法承担责任的。东莞房产证办理税费如下：1、契税、印花税（房价万分之五）、维修基金2、测绘费：有些城区有测绘费，110平米测绘费是120元。有些城

1、已经施工的符合规范要求项目的装修费用。根据施工量及相应的约定价格来核算。2、装修装饰企业为装修已经购买的相关的材料费,对于尚未使用的材料,双方可以协商;3、扣除对于不符合规范要求的施工项目的整改及维修费用。

1、已经施工的符合规范要求项目的装修费用。根据施工量及相应的约定价格来核算。　　2、装修装饰企业为装修已经购买的相关的材料费，对于尚未使用的材料，双方可以协商；　　3、扣除对于不符合规范要求的施工项目的整改及维修费用。

可以要求退还,协商不成可以起诉处理。

这个原则上是可以要求退还的。

这个原则上是可以要求退还的。

这个原则上是可以要求退还的。

可以要求退还,协商不成可以起诉处理。

这个原则上是可以要求退还的。

这个原则上是可以要求退还的。

您好，根据合同约定处理，建议协商解决。

（艾怡可防雾霾纱窗），雾霾阻隔率达99.8，用户体验检测安装后效果显著，采用的纳米纤维阻隔技术，防雾霾，防灰尘，柳絮，花粉，空气交换，保温隔热，环保无能耗，

（艾怡可防雾霾纱窗），雾霾阻隔率达99.8，用户体验检测安装后效果显著，采用的纳米纤维阻隔技术，防雾霾，防灰尘，柳絮，花粉，空气交换，保温隔热，环保无能耗，

签订装修合同注意事项：在签合同前先要弄清自己想要哪些材料、要做哪些项目，在审核报价单时要注意是否有缺项漏项或重复收费情况，每个项目所需的材料和施工工艺是否信息齐全，并要求设计职员提供“材料合格证书”报表，防止装修公司后期增项收费。特别注意在签订装修合同前，可以先向装修公司表达自己要找装修监理来监督工程的想法。若是装修公司一味的阻止业主找监理，那么只能说明他们心里有鬼。

签订装修合同注意事项： 第一，首先，选择一家品牌形象好的大型装修公司绝对是最重要的。选择合适的装修公司至少可以节省一半的心。 第二，我们必须在合同中注明工期，如果公司延期，要让公司对违约进行赔偿。 第三，付款方式也很重要。这是业主控制施工的重要手段。不要被装修单位迷惑，按30+30+30+10的比例控制。最后10个是你应该注明的保修金，否则，你入住几个月后。发现有问题，你没有控制手段，那就惨了。 第四，施工报价，尤其是材料，施工工艺必须写清楚。例如，如果你不标记墙壁，他会给你涂一层。如果你再问，他会加钱。第五，在装修过程中，增加项目是很常见的。但是，在合同中，我们必须控制在成本的百分之几。否则，你的成本将无限增加。

你们当时说了是定金了么?还是订金?法律效力不一样。前者付定金的违约,无权要回定金,收定金的违约,双倍返还。后者没有法律效力。