业主委员会备案申请表范文谁有

《建筑工程施工许可申请表》填写说明建设单位名称与《建设工程规划许可证》一致（要求打印）所有制性质如实填写（要求打印）建设单位地址如实填写（要求打印）电话如实填写（要求打印）法定代表人如实填写（要求打印）领证人如实填写（要求打印）工程名称与《建设工程规划许可证》一致（要求打印）建设地点与《建设工程规划许可证》一致（要求打印）合同价格与《施工合同》一致建设规模与《建设工程规划许可证》一致（要求打印结构类型结构类型：钢结构、框架、框剪、剪力墙、砌体、其他；总层数：地上层地下层与《建设工程规划许可证》一致（要求打印）合同开工日期与《施工合同》一致合同竣工日期与《施工合同》一致施工总包单位：施工单位加盖公章施工分包单位分包施工单位加盖公章申请单位：与《建设工程规划许可证》一致法定代表人（签章）单位（签章）年月日

一、申请领取施工许可证的相关依据：（一）、在我国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备和的安装以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当按照《建筑法》第七条、第八条和《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令91号）的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；（二）、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程；（三）、新建、扩建、改建的建筑工程开工前，建设单位向建设行政主管部门或者其授权的部门申请领取施工许可证；（四）、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。二、必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。三、申请领取施工许可证，应当提交以下材料：（一）、施工许可证申请表；（二）、建筑工程规划许可证复印件（验原件）；（三）、建筑施工企业资质证书、项目经理证书复印件；（四）、施工图设计文件审查合格书、消防设计审核意见书；（五）、招标（定标）备案书（附中标/定标通知书）；（六）、建设单位开户银行依法出具的资金证明（工期一年内为投资额的50%，工期一年以上为投资额的30%）；（七）、已备案的施工（监理）合同；（八）、工程质量监督申请表、安全报监表；（九）、施工组织设计；（十）、有拆迁的，提供拆迁许可证复印件（验原件）。四、申请领取施工许可证，应当按照下列程序进行：1、建设单位向发证机关（政务中心建委窗口）领取《建设工程施工许可证申请表》；2、建设单位持加盖单位及法定代表人印签的《建筑工程施工许可证申请表》，并附第三条规定的全部材料，向发证机关提出申请；3、发证机关在收到建设单位报送的《建设工程许可证申请表》和所附材料后，对于符合条件的，在收到申请之日起五日内颁发施工许可证，建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。五、开工有效期及延期：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按时开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过三个月。建设单位既不按时开工，又不申请延期的，自期限届满之日起施工许可证自行废止。六、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

五证:〈国有土地使用证〉、〈建设用地规划许可证〉、〈建设工程规划许可证〉、〈建设工程施工许可证〉、〈商品房预售许可证〉。

一、申请领取施工许可证的相关依据：（一）、在我国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备和的安装以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当按照《建筑法》第七条、第八条和《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令91号）的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；（二）、工程投资额在30万

1、与开发商签订购房合同。此时需要注意审查开发商是否具有“五证”：《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。2、缴付首付款，注意保存首付款收据。3、到银行填写《个人房屋贷款申请表》。4、银行审查按揭贷款申请。

一、申请领取施工许可证的相关依据:(一)、在国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备和的安装以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当按照《建筑法》第七条、第八条和《建筑工程施工许可管理办法》(建设部令91号)的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;(二)、工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑

一、土建项目 (1)建筑工程施工许可证申请表； (2)立项、开工批复； (3)建设工程用地批准手续(建设用地规划许可证、国有土地使用证)； (4)建设工程规划许可证； (5)施工现场基本具备施工条件(现场施工条件勘查表)； (6)已确定施工企业(中标通知书、合同备案表及工程建设项目交易证明书；施工合同(含劳务、桩基分包合同)、施工企业及分包企业备案证)； (7)施工图纸及技术资料(施工图设计审查合格书、公建配套初步设计审查意见、公建配套施工图设计审查报告(住宅小区)、民用建筑节能设计专项审查备案登记表、抗震设防设计审核意见书、建筑工程消防设计审核意见书)； (8)施工组织设计及其审批表； (9)质量、安全监督手续(建设工程质量监督通知书、建设工程施工安全受监证明)； (10)监理手续(监理合同、监理部组成人员名单、总监证书及监理企业备案证)； (11)建设资金已落实(银行出具的本工程资金证明)； (12)农民工工资保证金缴存(办理农民工工资保证金通知书)； (13)施工项目部组成人员名单； (14)涉及到深基坑并可能造成市政基础设施损坏的项目需提供与建设行政主管部门签订的《市政基础设施保护协议书》。

一、土建项目(1)建筑工程施工许可证申请表;(2)立项、开工批复;(3)建设工程用地批准手续(建设用地规划许可证、国有土地使用证);(4)建设工程规划许可证;(5)施工现场基本具备施工条件(现场施工条件勘查表);(6)已确定施工企业(中标通知书、合同备案表及工程建设项目交易证明书;施工合同(含劳务、桩基分包合同)、施工企业及分包企业备案证);(7)施工图纸及技术资料(施工图设计审查合

一、土建项目(1)建筑工程施工许可证申请表;(2)立项、开工批复;(3)建设工程用地批准手续(建设用地规划许可证、国有土地使用证);(4)建设工程规划许可证;(5)施工现场基本具备施工条件(现场施工条件勘查表);(6)已确定施工企业(中标通知书、合同备案表及工程建设项目交易证明书;施工合同(含劳务、桩基分包合同)、施工企业及分包企业备案证);(7)施工图纸及技术资料(施工图设计审查合

可以用子女的名字，贷款。写字楼不影响住房贷款

可以用子女的名字，贷款。写字楼不影响住房贷款

工程竣工验收申请报告　　一 工程基本概况　　工程名称：XX小区楼单体及售楼部装饰装修工程竣工验收　　1. xxx小区楼单体及售楼部装饰装修工程　　2. 工程地点：XX市供电大道东段　　3. 建设单位：XXXXX房地产开发有限公司　　4. 施工单位：XXXXXXX有限责任公司　　5. 建设规模：总建筑面积72户*120㎡

甲方(委托方)：　　签约时间：　　乙方(施工方)：　　签约地点：　　为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国消费者权益保*》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。　　一、工程概况　　1、甲乙双方的条件：　　甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质*的单位。　　2、装饰施工地点：　　　区　　　路(小区)　　         幢号(单元)　　室。　　3、住户结构：　　　室　　　厅　　         结构，建筑面积　　         平方米。　　4、装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》　　5、承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)　　　　　　　　         。　　6、本工程由　　　　　　　         设计。　　7、工期：工程期限　　         天，从　　         年　　月　　         日开工，至　         年月　　　日竣工。　　二、工程价款及结算方式　　1、总价款：(大写)　　　　　　　　　　　　　         元(其中：设计费　　　　　　元，管理费　　　　　         (%)，税金　　　　(%)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程价款另计。　　2、合同签订两日内，甲方支付总价款的60%，计　　　　　　　　元。工期至木工全部收口油漆工进场前，甲方支付总价款的35%，计　　元。工程竣工验收合格后两日内，甲方支付总价款的5%，计　　　　　　　　元。　　三、施工准备及双方的义务　　(一)甲方工作　　1、甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。　　2、甲方应在开工前　　　天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。　　3、做好施工中临时性使用公用部位*作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。　　4、指派　　　         为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。　　(二)乙方工作　　1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。　　2、指派　　　为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。　　3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。　　4、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。　　5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。　　四、材料的供应　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合*标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用*明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。　　2、乙方提供的材料：详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料，必须符合*标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用*明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。　　五、安全生产　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及*亡事故均由乙方自行负责。　　六、施工内容和工期的变更　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后(详见附件四)，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。　　七、工程质量及竣工验收的办法　　1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。　　2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合*有关标准。　　3、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。　　5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》)，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。　　6、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。　　八、违约责任　　1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方工程价的1‰;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按工程价的1‰支付违约金。　　3、由于乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程价的1‰。　　4、甲方未经乙方同意，甲方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。　　九、工程保修　　1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。　　2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。　　3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。　　4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。　　十、纠纷处理　　住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第　　种方式处理。　　(1)提交台州仲裁委员会仲裁;　　(2)依法向*法院起诉;　　十一、其它约定事项　　1、　　2、　　十二、本合同一式贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。　　甲方：　　　　　　　　　　　　乙方：　　姓名(签名)：　　　　　　　　单位名称(盖章)：　　地址：　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　地址：　　　　　　　　　　　　委托代理人：　　邮编：　　　　　　　　　　　　邮编：　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：　　工商营业执照号码：　　住宅装修企业资质*号码：　　开户银行：　　帐号：　　税号：　　年　　月　　日　　

装修合同范本(公装) 合同编号:发包人:营业地址:_____________委托代理人:_________营业执照号:___________电话:_______________法定代表人:___________电话:_________承包人:委托代理人:___________电话:_________本工程设计人:_________电话:_________施工队负责人:_________电话:_________依照<<中华人民共和国合同法>>及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:___________________________________________1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。第二条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条 发包人义务3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;相关法律知识警惕家庭装修合同小陷阱住房装修合同(范本)2012最新住房装修合同范本如何签订家居装修合同业主签装修合同注意事项在订立家居装修合同时需要注意哪些问题？业主装修合同纠纷代理词3.2 提供施工期间的水源、电源;3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第四条 承包人义务4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。第六条 材料的提供6.1 由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条 工期延误7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条 工程款支付方式8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式 支付时间 支付金额第一次 开工前三日 支付 元第二次 工程进度过半 支付 元第三次 双方验收合格 支付 元工程进度过半指:________________________________________(2)其他支付方式:________________________________________8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月第九条 违约责任9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。第十条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十一条 附则11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。11.2 本合同签订后工程不得转包。11.3 本合同一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________________年_____月_____日 _________年_____月_____日

《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》、《商品房销售(预售)许可证》

首先,要核实开发商的土地证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、销售许可证这五证,最主要的是看国有土地使用证和商品房预售许可证

二次装修申请表***单位:我是**小区**栋**号的居民,因******原因,需装修,现房子已符合装修要条件,特向贵单位申请,望批准为谢!申请人:***申请日期年月日

二次装修申请表***单位：我是**小区**栋**号的居民，因******原因，需装修，现房子已符合装修要条件，特向贵单位申请，望批准为谢！申请人：***申请日期 年月日

别墅景观设计说明怎么写与了解别墅设计风格也是相关的。景观设计说明格式都接近，可能分景观设计跟规划设计之类的，说明大体就三个部分。

办理居住证证明范文：兹证明(身份证号码：)为我公司员工，居住于我公司员工宿舍，地址为：情况属实。特此证明。(备注：本证明只用于办理居住证暂住证，不用于其他用途)证明单位(公章)：__________________年______月______日