围墙建筑合同怎么写

施工安装铁艺围墙合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合长春市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就环卫基地围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协

施工安装铁艺围墙合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华*共和国合同法》《中华*共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合长春市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就环卫基地围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致，订立本合同一、工程概况1、工程名称：   长春高新北区环卫基地围墙铁艺栏杆2、工程地点：   长春高新北区3、工程内容：   围墙铁艺栏杆制作安装4、工程期限：自甲方书面通知进场施工之日起，至工程全部竣工共   天（日历天）。二、承包方式和范围1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工）三、质量要求栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据*现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。四、合同价格240元/米（包括铁艺栏杆制作安装刷油）五、付款方式材料全部进场后付合同价款的40%，竣工验收合格付至合同价款的97%，其余3%待保修期满后一次性付清。六、责任甲方1、负责提前7日向乙方发出进场通知。2、负责提供乙方施工用水、用电源等。3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。4、办理工程竣工结算。5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收*及相关文件。乙方1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件，并提供相应质量合格证明和使用说明书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从总包单位的统一调度与安排。6、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。7、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术*。8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。9、乙方须执行*及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全责任由乙方全部承担。七、工程验收1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021-2002）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2002）为主要依据。2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工*二套，并将竣工申请于工程竣工后5日内送呈甲方。3、甲方在收到竣工报告后12天内组织监理等有关各方进场验收，并负责在验收后7天内将验收结果通知乙方。4、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担。5、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。八、工程结算1、工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方须及时提交工程结算报告，并会同甲方办理工程结算；甲方在接到全部*后十五个工作日内完成审核工作，甲乙双方达成一致意见法人代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。2、工程总量按照实际发生进行结算。九、工程保修1、本项工程质保期为壹年，质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；2、质保期内因铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负责免费更换或维修；3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，维修的费用标准由甲方确认并在质保金中扣除；乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。4、质保期满后，甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题，甲方负责在一个月内将扣除已发生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。十、违约责任1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥1000.00元的违约金；2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对该乙方进行经济处罚。3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。十二、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地*法院起诉。十三、其他1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地*法院起诉。4、本合同共一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。甲方：吉林省龙升建筑工程有限公司   乙方：法人代表：   法人代表：业务负责人：   业务负责人：年   月   日   年   月   日

房屋装修合同需要注意的地方：一、工期商定;二、保修条款;三、按图施工;四、水电用度;五、增减项目;六、付款方式;七、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期;八、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌或型号，以防装饰公司以次充好;九、合同中有关保修的条文是必不可少的，而且要分清责任：如果属于施工或材料的质量问题，装饰公司应承担全部责任;如果属于用户使用不当，双方可协商处理。

装修合同这个东西在一般的相关官网或者装修公司中都有模板参考的。如果你家的房屋装修金额少，时间短，选择的装修公司口碑好、售后好、各种方面都很靠谱的情况下 ，可以按照装修合同的模板直接签。如果装修金额较大，装修时间较长，那就建议你找专业的法律人士，根据自己的需求和对方协商拟定补充条款。

建筑装修合同发包人（甲方）：_________　　承包人（乙方）：_________　　按照《中华*共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。　　第一条   工程概况　　1.1   工程名称：_________.　　1.2   工程地点：_________.　　1.3   承包范围：_________.　　1.4   承包方式：_________.　　1.5   工期：本工程自_____年______月______日开工，于______年______月_____日竣工。　　1.6   工程质量：_________.　　1.7   合同价款（*币大写）：_________.　　第二条   甲方工作　　2.1   开工前_________天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。　　2.2   指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。　　2.3   委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。　　2.4   负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。　　2.5   如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。　　2.6   协调有关部门做好现场保卫、消防、*处理等工作，并承担相应费用。　　第三条   乙方工作　　3.1   参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。　　3.2   指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。　　3.3   严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。　　3.4   遵守*或地方*及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和*消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。　　3.5   施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。　　3.6   工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　第四条   关于工期的约定　　4.1   甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。　　4.2   因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。　　4.3   因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。　　4.4   因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。　　第五条   关于工程质量及验收的约定　　5.1   本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等*制订的施工及验收为质量评定验收标准。　　5.2   本工程质量应达到*质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。　　5.3   甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担得验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。　　5.4   由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。　　5.5   由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　5.6   工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规*间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。　　第六条   关于工程价款及结算的约定　　6.1   双方商定本合同价款采用第_________种：　　（1）固定价格。　　（2）固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。　　（3）可调价格：按照*有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。　　6.2   本合同生效后，甲方分_________次，按约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。　　6.3   工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关*送交甲方。甲方自接到上述*_____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_____天内，结清尾款。　　第七条   关于材料供应的约定　　7.1   本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。　　7.2   凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。　　第八条   有关安全生产和防火的约定　　8.1   甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华*共和国消防条例》和有关防火设计规范。　　8.2   乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全*作规程》、《中华*共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。　　8.3   由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全*作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。　　8.4   由于乙方在施工生产过程中违反有关安全*作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。　　第九条   奖励和违约责任　　9.1   由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。　　9.2   由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作为奖励。　　9.3   乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2   款增加优质价款外，甲方支付乙方_______元，作为奖励。望采纳。

建筑装修合同：发包方（简称甲方）：__________________________________

一般装修合同水电质保都是两年左右，不过具体质保时间还得装修公司和业主自己商量，私人装修一般不存在质保金。公装最后留下工程总价的5%作为保修金，不计利息，待保修期两年过后退还保修金。希望我的解答能帮到你

建筑电气安装合同例文如下：甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具3、工

建筑电气安装合同例文如下：甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程名称   武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅2、工程承包方式：   乙方承包人包清工。并自备工具3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积   元   一次性包*第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行*《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_______方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、付款按每层完成后工程量的   ％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付   ％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：按建筑（每平米）   一次性包*5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的*现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、临时用水   电的施工及维护8：地暖安装   9：消防设施及管道   10：第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向*法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合   其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字（盖章）   乙方________签字（盖章）___年___月___日   ___年___月___日

围栏施工1、施工顺序：施工放样-拆除原铁艺围栏、围墙垛子-砌围墙垛子基础-安装铁艺柱子-干挂、湿挂大理石板-安装铁艺围栏-安放灯箱-施工完成。2、施工放样，从施工放样开始就封闭施工区域。根据原铁艺围栏、围墙垛子边缘标线，准确放出铁艺围栏、围墙垛子安装位置标线。并依据原铁艺围栏、围墙垛子栏立柱间距放出灯箱的位置。3、拆除原围栏先将原铁艺围栏、围墙垛子编号，然后进行拆除工作，并按顺序摆放在路肩上。人工用电镐将原围墙垛子拆除，将施工垃圾堆放到指定位置。4、安装大理石及围栏。施工中应严格控制围墙垛子的位置。首

建议找专业人员或专业公司给您安装

(1)铁艺围墙栏杆的产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位,确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位,确保达到设计要求与验收规范。(2)预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免造成不在一条平行线上。(3)室内铁艺围墙栏杆内所提供的标准线抄水平定位安装,预埋间距根据楼梯踏步数量及图纸设计要求,安装定位。(4)安装偏差必须符合国家规定和设

(1)铁艺围墙栏杆的产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位,确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位,确保达到设计要求与验收规范。(2)预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免造成不在一条平行线上。(3)室内铁艺围墙栏杆内所提供的标准线抄水平定位安装,预埋间距根据楼梯踏步数量及图纸设计要求,安装定位。(4)安装偏差必须符合国家规定和设

一、工程概况：本工程为黄河科技学院（佛岗）15＃学生宿舍楼，地上六层，砖混结构，层高3.2m，建筑面积6312.30m2，砌体正负零以下墙基础采用普通烧结砖，砌体部位±0.00以上采用烧结多孔砖，节点构造从施工操作规程按照工程建筑国家标准《砌体施工质量验收规范》GB50203-2002及图集02YG001－1施工。&nb

发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。组成工程施工合同范本的文件包括：1、工程施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、工程施工合同专用条款、5、工程施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。2013年新版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》。本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》同时废止。

发包人：设计人：工 程 名 称 ：工 程 地 点 ：设计证书等级：签 订 日 期 ：发包人委托设计人为 项目(以下简称本项目)的实施单位，负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本项目的设计服务工作协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3包括但不限于国家标准、行业标准、发包人要求及附件的内容。第二条 本合同设计项目的内容：第三条 发包人须向设计人提交的有关资料及文件：第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

民用建筑工程设计合同写法如下：     发包人：_________________________________________   设计人：_________________________________________            发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。         第一条   本合同依据下列文件签订：            1.1《中华*共和国合同法》《中华*共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。            1.2*及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。      1.3建设工程批准文件。

建筑消防设施检测合同书                                                                                                                        合同编号：                            一、甲方（委托检测单位）    名称：_______________________________________    地址：_______________________________________                                                                            乙方（接受委托单位）    名称：上海逢时科技有限公司    地址：上海市宛平南路99弄2号604室    二、根据上海市消防局有关规定，经过双方友好协商，甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设  施进行技术检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方达成如下协议共同遵守：  三、受检建筑名称：                                                                                                                。          受检建筑类别使用性质：                                  检测面积：                                          。    受检建筑地址：                                                                                                                。  四、检测内容：（下列被钩选项为有效项）    □火灾自动报*系统及其联动功能  □自动*灭火系统  □消火栓系统  □气体灭火系统  □泡沫灭火系统  □水喷雾系统  □机械排烟系统  □其它    五、技术检测依据：（下列被钩选项为有效项）    □GB50016-2006  建筑设计防火规范    □GB50045-95（2005年版）高层民用建筑防火设计规范  □GB50116-98  火灾自动报*系统设计规范    □GB50084-2001（2005年版）自动*灭火系统设计规范  □GB50166-92  火灾自动报*系统施工与验收规范  □GB50261-2005  自动*灭火系统施工与验收规范  □GB50243-2002  通风与空调工程施工质量验收规范  □GB50263-97  气体灭火系统施工与验收规范    □DB23/699-2000  建筑消防设施安装工程质量检验标准  □《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006  □《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004  □《上海市建筑消防设施调试技术规定》（沪消发[2002]297号）  □《上海市建筑自动消防设施安装调试质量检验规程》    □*有关技术规范及标准、消防监督部门的审核意见、设计图纸和相关设计说明

委托方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1、工程地址:XXXXX。2、居室规格:计XX平方米。3、委托方式:包工包料。4、工程开工日期:2013年X月X日。5、工程竣工日期:2013年X月X日。工程总天数:XX天。

甲乙双方基本信息，装修详细要求，付款方式，违约条款，1、书面文件不全经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸，均为合同有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签定装修合同时，这些书面文件不齐全，给以后进行家装工程带来了隐患。消费者应把以上三项文件及支付费用的单据妥善保存。2、合同主体不明晰合同中应首先填写甲方、乙方名称和联系方式，很多公司只盖一个有公司名称的章，必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对。此外，还应注意签定合同装修公司名称，是否与合同最后盖章的公司名称一致。