电力设计合同范本

设计合同书      委托单位：                                                                                                                                （以下简称甲方）   承担单位：河南省金*电力勘测设计工程有限公司                           （以下简称乙方）      根据《*******合同法》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定，甲方委托乙方承担                                                                       工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。   一、工程概况      1、工程名称：                                                                             工程地点：                                2、设计项目范围                                                                                                                                                                                                                 二、设计项目依据      甲方提供的相关*及《供电方案答复单》、规程、规范。   三、设计进度      合同生效后，        个工作日。   四、设计文件份数      正常出图六份，如甲方要求增加出版份数，需另*本费。   五、甲方责任      1、甲方应尊重乙方根据*或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与*或行业标准、规定相抵触的要求；      2、甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本*，并对提供*的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的*不满足设计要求，乙方则应推迟设计进度；      3、维护乙方的设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；   4、按合同规定如期支付设计费。   六、乙方责任      1、按照本合同规定内容，根据*和行业相关标准、规定开展工作，并对设计质量负责；      2、参加甲方主持的有关工程接入系统方案的协调配合会议，所发生审查费用由甲方负责；      3、对由甲方提供的基础*，在未经甲方同意时，不得向任何的第三方提供；      4、按合同规定如期交付设计文件。   七、设计收费及支付方式：      1、设计收费：依据《*电网点定【2010】7号》文件取费标准，设计费费率为工程总造价（设备材料费+安装工程费）×4.579%，共计                          圆整（                    元）。      2、付费方法：合同签订后甲方预付              圆整（              元），余款交付图纸时一次性付清。   八、违约责任      1、由于甲方计划变更，提供*不准确不及时等原因造成设计的返工、甚至修改设计时，按实际消耗工作量増付乙方费用。      2、甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款。   河南省金*电力勘测设计工程有限公司   第   -   2   -   页   共   2   页   -   2   -      3、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付设计图纸。   九、解决争议的方法      当甲、乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。协商不成时，向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。   十、未尽事宜双方另行协商解决      与本合同有关的其他补充协议与本合同具有同等法律效力。   十一、合同有效期与份数      本合同经双方签字并加盖公章之日起生效，交付设计文件、双方结清费用工程完工后终止。      本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。               甲            方（公章）：                                                                     乙            方（公章）：   法人代表（签字）                                                                        法人代表（签字）   或委托代理人（签字）：                                                         或委托代理人（签字）：         年         月         日                                                                                    年         月         日

发包人：　　设计人：　　委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料　　2.3设计人采用的主要技术标准是：　　1. 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 2. 《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94 3. 《低压配电设计规范》 GB50054-95 4. 混凝土结构设计规范 GB50262-96 5. 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 第三条 合同文件的优先次序　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2发包人委托书　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填定) 1.名称：　　2.设计内容：　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。 序号 资料及文件名称　　份数 提交日期 有关事宜 1　　甲方提供设计要求及相关资料　　第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。 序号 资料及文件名称 份数 日期、地点　　有关事宜　　乙方提供设计成品资料　　第七条 费用　　收费依据和计算方法，经双方商定： 序号 工 程 名 称　　勘察设计费(万元)　　1 合计　　本合同的费用为人民币 。 第八条 支付方式　　8.1成品全部完毕后,发包人一次性支付￥ 。 第九条 双方责任 9.1发包人责任　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限10天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间 。　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同 )重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付 。　　9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。　　9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 9.2设计人责任　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外 )。并对提交的设计文件的质量负责。　　9.2.2 设计人对设计文件负全责，如出现的遗漏或错误要及时进行修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故，设计人负责采取补救措施。　　9.2.3设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。 第十条 保密　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可提　　交仲裁委员会仲裁。 第十二条 合同生效及其他　　12.1发包人要求设计人派人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，双方应另行签订技术咨询服务合同。　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付 。　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.7本合同双方签字盖章即生效，一式 份，发包人 \\ 份，设计人 份。 12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　　发包人名称：　　设计人名称：　　(盖章) (盖章)　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行账号： 银行账号： 鉴证意见： 鉴证意见：　　(盖章) (盖章)　　经办人：　　经办人：　　鉴证日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

华南商城装饰材料市场地　址：西南路190号

初步设计预设计及初步设计，按国内相同规模工程初步设计收费标准的120%～140%计取； 概念设计按国内相同规模工程初步设计收费标准的20%～30%计取。

你好,于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等原因造成的质量缺陷,由责任方承担保修责任,乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对于不可抗力引起的质量问题,乙方不予承担责任。六、乙方的返修方案及工期按第九条约定确定,返修价款按第二十六条约定确定,质量验收按第十四条约定进行,所用材料、构件、配件等数量、价格及采购供应等具体事宜由双方商定或签订协议,甲方应积极予以创造方便条件。七、退还

你好,于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等原因造成的质量缺陷,由责任方承担保修责任,乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对于不可抗力引起的质量问题,乙方不予承担责任。六、乙方的返修方案及工期按第九条约定确定,返修价款按第二十六条约定确定,质量验收按第十四条约定进行,所用材料、构件、配件等数量、价格及采购供应等具体事宜由双方商定或签订协议,甲方应积极予以创造方便条件。七、退还

1、工程地点:2、工程承包方式： a承包人包工包料； 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定1、本工程由_______负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，如发生质量问题或规格有差异，甲方应及时向乙方书面提出，乙方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由乙方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由甲方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、合同签订日起，甲方支付工程总造价的50％款项给乙方，乙方好安排材料进场，布局开槽完工后，支付工程款的30％给乙方，水电完工后支付工程款的15％ ，整体竣工验收合格后支付5％。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。保修期内如因甲方供应的材料不合格或出现问题，乙方不承担维修和保修，如需保修维修，维修费用双方协定。3、双方款项住来均应出具收据。4、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；水电施工穿墙、打孔、切割；费用由乙方负责。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字(盖章) 乙方________签字(盖章)___年___月___日 ___年___月___日

电力工程施工合同　　电力工程施工合同   电力工程施工合同　　甲方：辽宁省XXXXXX供电公司　　乙方：　　根据《中华*共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将   承包给   施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。　　第一条   工程概况　　一   工程名称：　　二   工程内容：　　三   工程地点：　　四   设计单位：　　五   工   期：　　六   质量标准：　　七   合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定   （￥   ）万元*币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。　　第二条   合同使用的语言*、标准和适用法律　　一   合同语言：汉语　　二   适用法律：*法律、法规，以及工程所在地地方法规。　　三   适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及*电力工程质量验评标准。　　第三条   甲乙方驻工地代表　　一   甲方项目负责人：　　二   乙方项目负责人：　　三   工程甲方代表   ：   负责施工全过程工程质量检查。　　第四条   甲方工作　　一   施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。　　二   负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。　　三   根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。　　四   负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。　　第五条   乙方工作　　一   按照*电力工程质量验评标准，担负   施工任务。　　二   与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。　　三   在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。　　四   对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。　　五   提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。　　六   遵守地方*及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。　　七   已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。　　八   做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。　　九   保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。　　第六条   工程质量等级　　一   工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。　　二   质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。　　第七条   验收和重新检验　　一   甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。　　二   检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。　　三   隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限*间内修改后重新验收。　　第八条   工程预付款　　本工程开工前不预付工程款。　　第九条   工程款支付　　一   工程款支付方式：支票　　二   工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。　　第十条   竣工决算　　一   竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。　　二   乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。　　三   保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。　　第十一条   保修条款　　一   保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。　　二   保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。　　第十二条   争议　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。　　第十三条   安全施工　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。　　第十四条   合同的生效和份数　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。　　第十五条   附加条款　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。　　甲方：辽宁省XXXX供电公司　　负责人：　　经   办   人：　　年   月   日　　乙方:   XXXX供电公司　　法人代表：　　经   办   人：　　年   月   日希望可以帮到你！

1、工程地点:2、工程承包方式:a承包人包工包料;3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。第二条:关于材料供给的约定1、本工程由_______负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,如发生质量问题或规格有差异,甲方应及

1、工程地点:2、工程承包方式:a承包人包工包料;3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。第二条:关于材料供给的约定1、本工程由_______负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,如发生质量问题或规格有差异,甲方应及

房屋装修合同需要注意的地方：一、工期商定;二、保修条款;三、按图施工;四、水电用度;五、增减项目;六、付款方式;七、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期;八、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌或型号，以防装饰公司以次充好;九、合同中有关保修的条文是必不可少的，而且要分清责任：如果属于施工或材料的质量问题，装饰公司应承担全部责任;如果属于用户使用不当，双方可协商处理。

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:一、工程内容及承包方式1、工程内容:2、工程安装费万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期:从年月日至年

您好,为您找到电力建设工程施工合同范本.您可登陆http://wenku.baidu.com/linkurl

经双方协议,电气工程承包给杨宇田电工作业班组,包价为元/M2,订立以下条款:一、合同双方:甲方:太和二建第一项目经理部乙方:电工作业班组二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、双方责任:1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要

厦门宇锦水电安装有限公司，是一家集水电安装、防水工程、室内外装饰设计与施工综合型工程有限公司。主要经营项目有水电安装工程、装饰工程、通风工程、机电工程、空调工程。电力工程，设备安装维修工程。

第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。组成工程施工合同范本的文件包括：1、工程施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、工程施工合同专用条款、5、工程施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。2020年新版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）。本合同自2020年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止。[1]与1999版施工合同相比，2020版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。

对于不少人来说，电视买来就是个摆设，还不如不买。因此，不少年轻人在考虑了自身以居住习惯后，也果断放弃了安装电视的想法。在没有这种需求的情况下我们可以摒弃传统电视墙电视柜等一系列家具，将这面墙用来打造自己喜欢的风格，想看电视还能挂投影，方便又实用！像艺术氛围比较浓厚的家庭可以用来设计一面作品展示墙，可以将自己喜欢的挂画或者作品挂上面，也是非常新颖的创作。针对空间面积小的家庭，没有独立书房的可以利用客厅电视墙的位置定制书柜和收纳柜，一举两得。

面积比较大的阳台可以把休闲区和洗衣区都给做上。休闲区，摆放上休闲桌椅、懒人沙发等，另一侧来摆放洗衣机、洗手台以及收纳柜等，把阳台的两侧分别做成生活和休闲双阳台设计，对于家里只有一个阳台，但阳台面积有足够宽敞的户型，就很适合这样的布局。

客厅有飘窗挺好的,视野开阔不说,屋内的采光性也好。根据飘窗大小定制不同尺寸的柜体会让飘窗和户型结合的更好。不但可以享受充足室外阳光,还可以饱览室外秀美景观,飘窗还可以作为很不错的观景台。躺在窗台上,白天看车水马龙,晚上看满天星斗。

12平米卧室设计，室内安装榻榻米是个不错的选择，也可以说是近几年来比较典型的一种小卧室装修方案，它是将储物柜和榻榻米打造成了一个整体，房间不需要买床，而是使用造型简单的榻榻米，这样整个卧室的空间就节省了下来。还有就是储物柜也是靠墙设立，不但节省空间，而且看起来更加的简单，大方，就是需要定制，价格不便宜。