装饰装修现金流量表

现在很多家庭装修的时候都会直接委托被装修公司来操作，那么装修之后肯定要进行验收的，验收的标准也非常的多，主要从以下几个方面来验收的。第1个方面就是房子的防水，尤其是卫生间和厨房，这个时候我们可以做闭嘴测试，看看房子的防水有没有做好，如果发生漏水的情况可以要求装修公司重新施工。第2个就是看一下墙面的瓷砖或者是地板砖，有没有出现空鼓的情况。

现在装修公司必须要获得装修的资质，才能够赢得消费者的幸福，那么在申请相关资质证书之前，肯定要申请营业执照，带着租房合同和个人的身份证明到当地的工商管理处办理。第2步就是带着相关的材料到当地的建筑行政部门填写资质申请书，然后将所有的材料提交给工作人员进行审核。第3步审核通过之后，就会在全国的网站上面进行公示，没有疑议就可以颁发新的证书了。

你好，提供以下资料供你参考：第一：卧室过道的边墙装修，最好在空间比较大的过道墙边上，安装上一块比较好看的香梨花玻璃镜子，在玻璃镜子的四周最好使用铝合金框，这样从过道走过，低头就可以看到自己的脚，给人一种时尚感觉。如果面积比较大的话，也可以在过道的两边放置上绿色盆景或者是漂亮的花纹。第二：过道的房顶也要选择选择一些浅色的的涂料进行喷刷。这样也可以增加其空间的亮度。但是在选择涂料时，最好选择环保无味的油漆和涂料。第三：过道的地面也要使用瓷砖进行装饰，一般与过道相通常的就是客厅，所以说过道的地面瓷砖最好是选择与客厅颜色一致的瓷砖。

施工合同 发包人：_____ ____承包人：______ ___按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及装修合同有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条　工程概况1．1　工程地点：_____ ____1．2　工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积______ __平方米。1．3　承包范围：_____ ___1．4　承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：(1)承包人包工包全部材料；(2)承包人包工包部分材料；(3)承包人包工、发包人包料。1．5　开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期(包括法定节假日)：_________日。第2条　合同价款与支付2．1　合同价款：金额(人民币大写)：______ ___，￥：_________。2．2　合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。(1)采用固定价格：固定价格加_________％包干风险系数计算。包干风险包括_________。(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金：_________2．3　工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________％即人民币(大写)_____ ____，预付款扣回的时间、比例：_____ ____。2．4　工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：_____ (2)工程款支付金额和时间：_____ __ __工程变更调整的合同价款及装修合同条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条　施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条　发包人工作4．1　指派____ _____为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和装修合同事宜。4．2　装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4．3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4．4　负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4．5　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4．6　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条　承包人工作5．1　指派_______ __为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5．2　严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5．3　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5．4　未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5．5　工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5．6　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条　材料供应6．1　装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6．2　由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6．3　凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条　安全生产和防火7．1　发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。7．2　发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7．3　承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7．4　由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条　工程质量及验收8．1　双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。8．2　优良工程等级增加的经济支出_________。8．3　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8．4　发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8．5　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8．6　装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条　工程变更9．1　发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9．2　承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条　竣工结算10．1　工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10．2　工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条　工程保修11．1　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条　违约责任12．1　由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。12．2　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。12．3　承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12．4　未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。12．5　承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12．6　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12．7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12．8　双方约定其它违约责任：_____ ____。第13条　争议的解决方式13．1　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交大连仲裁委员会仲裁；(2)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条　不可抗力14．1　双方关于不可抗力的约定：______ ___。第15条　保险_________。第16条　合同生效16．1　合同生效日期：_________年_________月_________日第17条　合同份数17．1　本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。第18条　合同备案、鉴证18．1　合同备案、鉴证： 发包方：____ _____身份证号：__ _______；承包方：______ ___身份证号：_____ ____。第19条　其它约定______ ___。发包方(盖章)：______ ___　　　　　　 承包方(盖章)：_________授权代表(签字)：___ ______　　　　　 　授权代表(签字)：__________________年____月____日　　　　　　　 　_________年____月____日签订地点：_____ ____　　　　　　　签订地点：_______

贵州宇典装饰白沙南巷1号银座商务大厦1506贵州启梦装饰 世纪金源购物中心商务楼C栋6楼贵州未来方舟装饰公司延安中路2号虹祥大厦E座8层以上这几家公司比较专业，技术实力强，值得信赖

北京龙发装饰南昌公司 东湖区阳明东路71号金涛国际楼下江西省华佑积家装饰工程有限公司南昌分公司 北京东路与京东大道交汇处世纪风情一期1555号南昌新传奇装饰工程有限公司高新大道1755号以上这几家公司比较专业，技术实力强，值得信赖

银行装饰装修，一般外窗(6米内高度)是防爆玻璃门窗，现金窗口的玻璃是防弹玻璃，这两个玻璃要有公安局认可的资格。再就是银行注重强弱电的稳定性，这点尤为重要，装修稍微差点还可以接受，电气方面出了问题那就是重大事故，所有开关阀门分集水器尽量不要放置在现金区内。现金区内隔墙必须是砖墙，厚度不能低于240mm，或者是钢板墙，钢板厚度不低于8mm。现金区的分隔墙必须到建筑楼板下。希望可以帮助到您。

南昌迅成装饰工程有限公司被南昌广大业主 评为值得信赖、诚信的放心家装公司迅成装饰工地不转包 垂直管理 性价比高让广大业主接受迅成装饰45%的客户均为回头客和老客户介绍，您值得放心！迅成核心理念 ：让设计融入生活,用口碑铸就品牌迅成精神：诚信、创新、卓越、和谐迅成目标：迅速成为行业的领航者迅成装饰：打造平价精品家

A：成都和木装饰工程有限公司地址：成都市金牛区星辉中路3号附9B：成都卓蜂装饰工程设计有限公司地址：成都市锦江区玉沙路144号晶爵大厦5层C：成都瑞和居装饰工程有限公司地址：成都市武侯区高新区神仙树西路神仙树3号a座6f以上公司都是做得比较好的，希望我的回答可以帮到您。

邯郸市函艺装饰工程有限公司不错，他们是一家集专业设计、施工、售后服务为一体的现代化装饰企业。他们公司秉承专业团队、品质服务的企业精神，他们公司汇聚了一批国内高层管理人才、高素质设计精英和一流施工队伍，并多次安排员工到外地考察学习前沿的设计理念和工艺做法，把握流行趋势，以规范化的管理、专业的设计、科学优质的施工，周到全面的服务力求为客户创造一个高品质、时尚、舒适的满意空间。适合不错的选择。

施工阶段：原始房检查-水电隐蔽工程施工(开槽、排管、布线)-泥、木阶段(镶贴和吊顶、立面造型制作，饰面施工)-油漆阶段(油漆、涂料、裱糊类)-安装阶段(灯具、洁具、装饰五金)。

质量不错，口碑挺好的，有很多种风格，可以满足消费者很多需求，装修时尽可能多与施工人员沟通，确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每一位师傅的工作，尊重他，令人家感觉到自己的重要性，那么干起活来是否更负责一些呢？有句老话不是叫“用人不疑”吗？(但如果你面对的是狡猾欺软怕硬之徒，那就要以牙还牙，据理力争)特别到一些边缘工程，就是需要几个工种配合的，负责任的工人会互相协调好各司其职，否则就大家来回踢皮球，都推卸责任。象泥工就帮解决了一些木工的事情，而电工又解决了一些泥工的问题。因为每个师傅的经验不同，只要他肯帮你想办法。

质量不错，口碑挺好的，有很多种风格，可以满足消费者很多需求，装修时尽可能多与施工人员沟通，确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每一位师傅的工作，尊重他，令人家感觉到自己的重要性，那么干起活来是否更负责一些呢？有句老话不是叫“用人不疑”吗？(但如果你面对的是狡猾欺软怕硬之徒，那就要以牙还牙，据理力争)特别到一些边缘工程，就是需要几个工种配合的，负责任的工人会互相协调好各司其职，否则就大家来回踢皮球，都推卸责任。象泥工就帮解决了一些木工的事情，而电工又解决了一些泥工的问题。因为每个师傅的经验不同，只要他肯帮你想办法。

建议不要用太多的颜色 尽量选用简易实用的家具 在硬装方面不要花太多的心思 在软装方面可以使用想同色系的窗帘 注意不要使用大花 海贼王我也喜欢看 路飞不喜欢麻烦 屋子越简单越好 有大量的活动空间 还可以买一些海贼王手办摆在书架上

你好，给玉店装饰装修我觉得可以采用包装形式的装修的，可以采用东南亚风格来进行设计，东南亚风格的装饰中，室内所用的材料多直接取自自然。由于炎热、潮湿的气候带来丰富的植物资源；木材、藤、竹成为室内装饰首选。这样可以衬托玉器的，希望我的回答能够帮到你。

你好，据我所知辽宁鸿业装饰装修有限公司实力还是蛮不错的。公司始终坚持确保工程优质，增强顾客满意；清洁文明施工，保障健康安全；遵守法律法规，实现持续改进的管理方针，辽宁鸿业装饰装修有限公司在省内外建筑装饰界赢得了很高声誉，社会效益和经济效益始终名列南京装饰界前茅。 希望我的回答能够帮助到您。

三洲装饰设计工程有限公司资质高,在注重人与空间相融和谐的同时，不断寻求品味设计与家居风水的整体协调，得到了同行业侧目和敬佩，且以优良的服务，高贵的品质，赢得了越来越多客户的赞许和认可。

第一步：改水电暖1、水，包括厨房、卫生间水管的位置、布局调整。依照人体工程学原理，水管的高度和位置往往都要做较大变动，比如座便器的水管接入高度未必就和预留高度相同。2、电，主要考虑通电线路改造。改动开关、插座的位置和数量，使之更加合理化。3、暖，暖气或地暖，需要提前设计好。水、电、暖列为第一步的原因是，如果前期考虑欠周密，将导致施工上的不便和装修成本的增加。第二步：地砖墙砖在第一步水电暖都调整好后，需要铺贴地砖和厨卫的墙砖。第三步：房屋吊顶客厅、卧室、书房、餐厅、厨房、卫生间、阳台的吊顶。第四步：包门包口门口、窗口的装饰，同时包括部分家具饰品造型的制作，比如玄关处理、电视背景墙制作等等。如果选用合成门窗，将放在最后来施工。第五步：墙壁粉刷墙面粉刷，可以使用刷漆、墙纸、壁布等方式。第六步：底漆面漆门口、窗口、部分家具底漆和面漆的上漆。第七步：灯饰安装安装室内所有灯具，包括各种顶灯、筒灯、吊灯、射灯等等。第八步：通风保洁保持良好的通风条件和足够多的通风时间。整体保洁，清洁居住环境，光亮美好生活。

华丰装饰公司口碑很好，服务质量一流，品质放心可靠。是一家不错的公司。安徽华丰建工集团于2012年开始组建，集团下设安徽华丰建筑装饰有限公司、安徽华丰房地产开发有限公司、全椒县华丰劳务有限公司、全椒宏腾小额贷款有限公司、香河国际大酒店有限公司、全椒县盛力生物科技有限公司，公司总部位于安徽省滁州市全椒县新华南路。　　集团公司自组建以来，一直秉承“人为本，德为根，诚为纲，智为先”的经营理念，依据“抓安全、创效益，是我们的立身之本；保质量、造精品，是我们的发展之路；讲信誉、树品牌，是我们的经营之道”的原则，坚持“多元化发展”的战略思想和“安全生产、预防为主、文明施工”以及“受益于社会、服务于社会、回馈于社会”的战略思路，不断地跟踪和把握国内外建筑、装饰等行业的发展方向，积极运用新材料、创建新工艺、把握新理念，为用户和社会打造优质、精品工程、提供最优质的服务。近年，集团公司在以汪允波董事长、王陈总经理等领导班子的正确带领下走上了企业发展的快车道，董事长汪允波先生先后被选举为“全椒县政协委员”、“滁州市政协委员”、“全椒县工商联副主席”和“全椒县慈善大使”等光荣称号。希望我的回答对您有所帮助，能得到您的采纳!

1、瓷砖-- 后盐 板材--华南 解放广场 家居--幸福家居 橱柜--五一广场2、展豪装饰设计工程(大连)有限公司隶属于香港三友投资有限公司及香港COD设计公司。3、以雄厚的资金力量，专业的公司背景，人性化的管理模式，先进的设计理念，积极开拓大连业务市场，在装饰装修行业内迅速崛起。希望我的回答能帮到您