工程施工协议

装饰工程施工协议书发包人(甲方):_________承包人(乙方):_________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称:_________.1.2工程地点:_________.1.3承包范围:_________.1.4承包方式:_________.1.5工期:本工程自__

你好,我觉得应该包括大致的主要内容如下:1、工程名称、地点2、承包范围与承包方式3、开工、竣工日期、工程总工期4、工程质量标准5、工程款与支付方式6、图纸7、发包人的一般权利义务8、承包人的一般的权利义务9、施工组织设计10、进度计划与进度报告11、施工机械与临时设施12、安全防护与文明施工13、承包人项目部人员的考核与项目经理的要求14、材料与设备的采购与供应要求15、质量与检验16、工程变更与

建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定：合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

施工合同一共需要6份，一般不需要区分正副本(如果一定要分的话，正本只要两份，建设方与施工方各执一份，装修合同的均为副本)。需要存档的单位有建设方、施工方、监理、档案管、税务(开发票时提供)、建设主管部门(施工报备)。当建设工程合同内容不一致时，以正本为准。如果没有分正副本的话，应参照招标文件、合同通用条款、专用条款、以及相关的补充协议进行协商。如协商不成，可向法院起诉，由法院判决。

包括1、设计任务书2、合同(或协议书)3、设计方案报告4、施工组织设计方案5、工程施工往来文件(工程开工报审表、设备选型报审表、进场施工机械设备报验单、工程施工进度计划、工程联系单、设计变更申请书、工程签证单等工程中重要资料)6、设备及材料验收文件(设备、材料报验单、合格证、行业准入证、检验报告、说明书、保修卡等)7、系统图、示意图表、竣工图8、主要器材清单、施工机械设备清单9、系统试运行报告10

甲方：乙方：工程项目：为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。二、乙方安全责任1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。3施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。4施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。6乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。8在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。10尽事宜，双方协商解决。三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。甲方：乙方：年 月 日

甲方：乙方：工程项目：为加强合作意识，明确责任，本着

甲方：乙方：工程项目：为加强合作意识，明确责任，本着

发包方：_____(以下简称“甲方”)与承包方：_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。　　第一章   合同背景　　第一条   施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室，(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。　　第二条   甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。　　第二章   施工单位资格　　第三条   乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。　　第四条   本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质*》原件。　　第三章   施工内容　　第五条   该房屋属_____结构，房型为_____房_____厅_____厨_____卫，建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫，施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。　　第六条   施工内容和做法说明如下(不够可附页)：　　(一)厅：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(二)房：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(三)厨：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(四)卫：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;　　(五)其他：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;前款没有说明的，依作为本合同附件(二)的《装修施工图》确定。　甲   方：   乙   方：　　*号码：   法定代表人：　　委托代理人   委托代理人：　　*号码：   *号码：　　地   址：   地址：　　电   话：   电话：　　邮   编：   邮编：　　日   期：   年   月   日   日   期：   年   月   日

甲方:乙方:工程项目:为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。4、指

甲方:乙方:工程项目:为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。4、指

发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。第一章合同背景第一条施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。第二条甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居

吊顶幼儿园幼儿园室内吊饰可以做成很多样式，比如做一些可爱的小动物在上面或者挂一些星星月亮的话是在垂下来还可以装一些可爱群众的彩灯在上面这都是不错的幼儿园，就是小朋友学习成长的天地，只要是跟小朋友有关的东西都可以用来做装饰，

工程名称：________________________工程地点：________________________建设单位：________（以下简称甲方）施工单位：________（以下简称乙方）经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式1．工程内容包括________、________、________等工程。2．按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3．园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币________元。

请律师帮起草

成都美饰美家装饰工程有限公司地址：成都邛崃市司马大道钱江凤凰城43栋11号经营范围：建筑装饰装修工程设计、施工；市政公用工程施工；风景园林绿化工程施工；公路工程施工；桥梁工程施工；隧道工程施工；房屋建筑工程施工；地基与基础工程施工；建筑防水工程施工；土石方工程施工；钢结构工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。希望我的回答可以帮到您，望采纳。

装修合同范本____公司（以下简称甲方）为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，达成有这些协议：自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括：门头广告牌的设计、制作、安装;产品形象墙的设计、制作、安装;产品展示架的设计、制作、安装;店内主体色调的制定、粉刷;店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金（返款方式以地板兑现）。本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。本协议修改由双方协商解决。本协议自双方盖章之日起生效至年月日终止。建筑装饰工程施工合同（甲种本）办公楼装修合同装饰装修合同广东省室内装饰装修工程施工合同装修合同书样本装修施工协议书甲方：乙方：办公地址：办公地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：代表人（签字）：代表人（签字）：年月日年月日

发包人（甲方）：_________　　承包人（乙方）：_________　　按照《中华*共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。　　第一条   工程概况　　1.1   工程名称：_________.　　1.2   工程地点：_________.　　1.3   承包范围：_________.　　1.4   承包方式：_________.　　1.5   工期：本工程自_____年______月______日开工，于______年______月_____日竣工。　　1.6   工程质量：_________.　　1.7   合同价款（*币大写）：_________.　　第二条   甲方工作　　2.1   开工前_________天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。　　2.2   指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。　　2.3   委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。　　2.4   负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。　　2.5   如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。　　2.6   协调有关部门做好现场保卫、消防、*处理等工作，并承担相应费用。　　第三条   乙方工作　　3.1   参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。　　3.2   指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。　　3.3   严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。　　3.4   遵守*或地方*及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和*消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。　　3.5   施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。　　3.6   工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　第四条   关于工期的约定　　4.1   甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。　　4.2   因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。　　4.3   因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。　　4.4   因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。　　第五条   关于工程质量及验收的约定　　5.1   本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等*制订的施工及验收为质量评定验收标准。　　5.2   本工程质量应达到*质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。　　5.3   甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担得验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。　　5.4   由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。　　5.5   由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　5.6   工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规*间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。　　第六条   关于工程价款及结算的约定　　6.1   双方商定本合同价款采用第_________种：　　（1）固定价格。　　（2）固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。　　（3）可调价格：按照*有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。　　6.2   本合同生效后，甲方分_________次，按约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。　　6.3   工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关*送交甲方。甲方自接到上述*_____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_____天内，结清尾款。　　第七条   关于材料供应的约定　　7.1   本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。　　7.2   凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。　　第八条   有关安全生产和防火的约定　　8.1   甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华*共和国消防条例》和有关防火设计规范。　　8.2   乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全*作规程》、《中华*共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。　　8.3   由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全*作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。　　8.4   由于乙方在施工生产过程中违反有关安全*作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。　　第九条   奖励和违约责任　　9.1   由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。　　9.2   由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作为奖励。　　9.3   乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2   款增加优质价款外，甲方支付乙方_______元，作为奖励。希望对你能有所帮助

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前,可参照国家发布的工程施工合同范本。第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工

发包人(甲方):_________承包人(乙方):_________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称:_________.1.2工程地点:_________.1.3承包范围:_________.1.4承包方式:_________.1.5工期:本工程自_____年_____