搞懂装修合同免责条约

餐厅装修合同范本　　合同编号:　　发包人:　　营业地址:_____________　　委托代理人:_________营业执照号:___________　　电话:_______________法定代表人:___________电话:_________　　承包人:　　委托代理人:___________电话:_________　　本工程设计人:_________电话:_________　　施工队负责人:_________电话:_________　　依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:　　第一条 工程概况　　1.1 工程地点:___________________________________________　　1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。　　1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。　　(1)承包人包工、包料　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);　　(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。　　1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。　　1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。　　第二条 施工图纸　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。　　第三条 发包人义务　　3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;　　3.2 提供施工期间的水源、电源;　　3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;　　3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;　　3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。　　第四条 承包人义务　　4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;　　4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;　　4.3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。　　第五条 工程变更　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。　　第六条 材料的提供　　6.1 由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;　　6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。　　第七条 工期延误　　7.1 对以下原因造

1、付款方式，建议按阶段付款2、违约责任，因为一些因素延期，应该明确责任方、责任界定和违约赔偿标准3、保修条款

1、工程概况：吊顶装修合同中要明确工程的地址以及施工的内容。　　2、承包方式与单价：承包方式有清包、半包与全包，大家应在吊顶装修合同中清楚地写出承包方式与每平方米的工钱，最后还应写出合同的预算面积与预算总价款。　　3、工期：开工日期与竣工日期是吊顶装修合同中要明确写明的，除了要交代具体的年月日，还要统计有多少个工作日。由于施工期间会有许多意外因素，因此在“工期”这一项中还应列明若是因工程的质量或是双方意见不一造成的停工不算工期的延迟。　　4、付款方式：比如乙方(承包方)进场前甲方(发包方)付款多少。乙方完成哪一项工作后甲方付款多少等。　　5、双方责任：吊顶装修合同中应该详细列明甲乙双方的责任，这样双方才不会在施工过程中产生分歧。甲方的责任有：向物业管理或相关部门办理并缴纳一切装修费用，承担施工期间的水电费等;开工前甲方应乙方提供平面图;清楚施工障碍物;配合乙方的验收以及乙方对施工项目的增减等。乙方的责任主要有：组织施工;负责现场的安全;当甲方未按期支付工程款，乙方可停工等。　　6、工程验收：这也是吊顶装修合同中的一部分，大家在验收后要办理结算手续。　　7、违约责任：这一项算是吊顶装修合同中非常重要的一项了，大家一定要在这一方面多多研究，对于违约金之类的也要注意。　　8、保修：乙方应承担施工项目范围内的保修责任，大家不要忽略了。　　9、合同的生效与终止：一般来说，签订合同之日起合同生效，保修期满合同终止。　　10、未尽事宜，双方协商解决：这一条让施工过程中的“意外”能够得到合理解决，大家一定要将它列在吊顶装修合同里。

可以与装修公司协商补签，如果协商无果，可以向法院起诉，不过合同之类的文件还是要自己保管好

您好，装修合同是装修过程中最主要的法律文件，是装修开工前的必经手续。内容主要包括：工程主体（施工地点和甲乙双方名称）；工程项目；工程工期；付款方式；工程责任；双方签署等。

开发商霸王条款就这样找专业的律师吧这样协商一下基本上没问题

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

你好,自己催促无效的,可以请律师发律师函催促,也可以直接向法院诉讼。

材料品牌看清楚，工期违约金加上最好

这是不合理不合法的，但没有办法禁止。这种做法，不仅是装修行业，其他很多行业，如餐饮、租赁等行业均是如此。

1、确收费标准，计量单位别弄错。 2、设计图纸和施工项目要对应，不要出现增项或漏项。 3、装修合同中一定要包含：增项最终金额不超过预算金的5％，超过部分由装修公司承担。

事先参观装修公司在建的工地，可以看看现场的施工情况，查看现场是否备有必要的防火设施等设备，以此来判断装修公司的施工是否规范。 一、明确装修材料、工艺标准等等 二、明确装修工期问题 三、违约问题 四、付款方式 五、装修责任和增项问题等等 如果在装修过程中出现方案的修改、项目的变更，或是预算的变化时，业主要和装修公司修改合同中的这些部分，再重新签署一份装修合同。

甲乙双方基本信息，装修详细要求，付款方式，违约条款，1、书面文件不全经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸，均为合同有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签定装修合同时，这些书面文件不齐全，给以后进行家装工程带来了隐患。消费者应把以上三项文件及支付费用的单据妥善保存。2、合同主体不明晰合同中应首先填写甲方、乙方名称和联系方式，很多公司只盖一个有公司名称的章，必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对。此外，还应注意签定合同装修公司名称，是否与合同最后盖章的公司名称一致。

不需要准备证件哟

一般分为清包、半包和全包，不同的装修方式价格也是不同的，这个根据自身情况而定 一、全包：顾名思义就是将与装修有关的工作全部交给装修公司来负责，自己等着入住就行了。这样听起来是否还不错，因为自己能够省心，不用每天为装修的各种琐事烦心，选择全包一定要多考察装修公司，前期工作做足后期才能避免更多的麻烦。后期吃的苦都是前期脑子进的水 二、半包：半包是一个比较平衡的选择，也是大多数人选择的承包方式，主要分工为装修公司负责设计、辅材和施工。主材业主自己负责购买。因此大部分会选择半包，因为主材的质量掌握在自己的手里，装修的质量是很重要的，毕竟不是住一两年，而是几十年。 三、清包：选择清包的人一般都是对装修和了解的人，因为只需要找施工队来施工就行了，从设计、买材料、验收全都是自己负责，这种也是质量最好的承包方式。