装修逾期合同也没说明违约金可以要求赔偿吗？
可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。
装修公司没有按合同规定时间、质量完成装修工程，该如何提出赔偿？
1。你合同有没有工期？
2。你们的合同在保一项里有没有约定保修多
如果前两项都有约定的话，那你可以直接法院告去了
在此之前，你应该把出现质量问题的地方拍照片，留证据。
弱弱的问一句，楼主，你是不是找的野鸡装饰公司啊？
装修公司延误工期怎么让他赔偿
要解决问题，首造成延期的原因。这是必须充清楚的一步，因为它到责任的所在。清楚装修公司延期的原因是什么，看是否自身原因造成的。
1、如果是因为业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款、业主中途修改装修方案等自身原因导致的装修延期，装修公司一般不会为此承担责任。
2、如果装修延期是由于装修公司方面造成的，比如：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。业主则可以按照明确了装修延期赔偿的合同办事，努力争取自己的合法权益。
3、假如合同没有明确装修延期赔偿，也可以通过协商、第三方调解或打官司等手段解决。
4、对于可预见的装修延期，如果确定是因为施工方的原因被延误工期，而合同里没有延期违约条款的，业主可亡羊补牢，签份补充合约，将延期赔偿条款加进去。

以上，就是设计456小编给大家带来的装修公司延误工期怎么让他赔偿房屋装修合同延期赔偿全部内容，希望对大家有所帮助！