公司内用,各类合同文本格式请大家发给我一下,一般要加工定作合同,承揽合同,建筑合同等,万分感谢!
https://www.sj456.cn/
下载范本
[email protected]！！！
建筑工包合同
源：作者：
1．格式建筑工程承包合同
甲方：×××（写明名称定代表人和住所）（发包方）
乙方：×××（同上）（承包方）
甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规
定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。
第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣
工日期、质量等级等内容）
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外
方面的）
第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）
第四条甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）
第五条甲乙双方的基础工作
第六条工程进度计划
第七条工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）
第八条人事同价款及其调整
第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条工程验收
第十一条决算
第十二条保修
第十三条争议处理
第十四条违约责任
第十五条双方约定的其他内容
第十六条本合同一式＿＿份，当事人各执＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿
＿日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订
立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
┌———————————┬———————————┬——————————┐
││││
│发包方│承包方│鉴（公）证意见│
│单位名称（章）：│单位名称（章）：││
│单位地址：│单位地址：│经办人：│
│法定代表人：│法定代表人：│鉴（公）证机关│
│委托代理人：│委托代理人：│（章）│
│││年月日│
│电报挂号：│电报挂号：│〔注：除国家另有规定│
│开户银行：│开户银行：│外，鉴（公）证实行自│
│帐号：│帐号：│愿原则〕│
│邮政编码：│邮政编码：││
│年月日│年月日││
└———————————┴———————————┴——————————┘
2．说明
建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑
工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工
程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。
因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、
明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都
不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。
一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的：
（1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情
况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的建筑工程承包合同
来源：作者：
施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。
（2）作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。
对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。
（3）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、
时间、工程内容；对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
委托加工合同样本
承揽方：____________________________________
地____________邮码：____________：____________
法定代表人：____________职务：____________
定作方：____________________________________
地址：____________邮码：____________
法定代表人：____________职____________
定作方委揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品
编号名称规格单位数量备注
第二条加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点
1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元；(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按()项处理：
1.向仲裁机关申请仲裁；
2.向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承揽方：________________________
代表人：________
____年____月____日
以上文本来自中华文本库之加工\定作\承揽合同专栏。如需更多相关文本，请自己去该专栏查找。
http://www.wenben114.com/DownDir.asp?ClassID=110
http://www.wenben114.com/ArtDir.asp?ClassID=2
定作合同的定作合同的格式

定作承揽人：定作人：定作人委揽人制作————，经双方充分协特订立本合同，以便共同遵守。第一条定作成品1．定作成品名称为：2．定作成品规格为：3．定作成品数量为：——，单位为：————第二条定作成品质量要求定作成品的质量要求为：——，(定作物品，需封存样品的，应写明要由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收依据。)第三条原材料的提供办法、规格、数量、质量、期限1．承揽人提供原材料的数量为：——消耗定额为：——规格为：——2．定作人对原材料检验期限是：——，承揽人隐瞒原材料缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响定作物质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款数或退货。3．原材料交付或提取日期的计算，参照合同第七条规定执行。第四条技术资料、图纸的提供办法、期限1．技术资料、图纸由——一方提供。2．提供方提供技术资料、图纸的期限为：——————3．承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应及时通知定作人；定作人应在日/月内回复，提出修改意见。承揽人在规定时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。4．保密要求：————————(注意，承揽人对于承揽的工作，定作人是否要求保密，要明确约定。如果定作人要求保密，承揽人应严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。)第五条报酬承揽人按合同有关要求交付全部定作物时，定作人付给承揽人价款(或酬金)——元。(若有国家或主管部门规定，则应按该规定执行。)第六条验收标准和方法1.验收标准为本合同规定的质量要求、图纸、样品。2．验收期限为：_________①定作人应按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。②验收前，承揽人应向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。3．保证期限为：_____________对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，由双方协商保证期限。保证期内发生问题，除定作人使用、保管不当原因而造成质量问题以外，定作物成品由承揽人负责修复或退换。4.双方当事人对承揽的定作物和项目质量，在检验中发生争议时，可由________质量监督检验机构提供检验证明。第七条交货时间和地点1．交(提)定作物期限为：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应在事先与对方达成协议。承揽人自备运输工具交送定作物的，以定作人接收的戳记日期为准。委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记期为准；自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准。(双方当事人不同意以上计算方法，可以另行约定。)2．交货地点：______第八条包装1．包装定作物的材料：2．包装定作物的方式：3．包装定作物的标准与要求：4．包装定作物的费用由________一方负担。第九条运输1．本次定作承揽中，采用_____运输方式。2．本次定作承揽中的运输费用由——————一方承担。第十条结算1．定作人应在承揽人交付符合要求定作物的——日/月内，与承揽人结算。2．定作人采用(写明是现金结算，还是转账结算，还是银行汇款结算)作为结算方式。第十一条定金与预付款1．承揽人要求定作人交付——元定金；定作人不履行合同，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应双倍返还定金。2．定作人可向承揽人给付——元预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款；定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余额的，定作人可以请求返还。第十二条承揽人的违约责任1．承揽人未按合同规定的质量交付定作物，定作人同意利用的，应按质论价；定作人不同意利用的，承揽人应负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经修整或调换后，定作物仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。2．交货时间到期，承揽人交付定作物数量少于合同规定，定作人仍然需要的，承揽人应照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作人不需要的，定作人有权解除合同，由此造成的损失由承揽人赔偿。3．承揽人未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应向定作人支付该不合格包装物低于合格包装物的阶值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。4．承揽人逾期交付定作物，应向定作人偿付违约金——元；以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的——‰偿付违约金。未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权暂不接收。5．承揽人不能交付定作物，应向定作人偿付不能交付定作物的价款总值的——%(一般为10%～30%)或酬金总额的______%(一般为20%～60%)的违约金。6．异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，承揽人应支付定作人实际支付的保管费、保养费等。7．实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收入时，承揽人除按合同规定负责运到正确指定地点或接收人处，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。8．由保管不善致使定作人提供的包装、设备及其他物品毁损灭失的，承揽人应向定作人偿付定作人因此造成的损失。9．承揽人隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响定作物质量的，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。第十三条定作人违约责任1．定作人中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应赔偿承揽人因此造成的损失。2．定作人中途终止合同，定作人偿付承揽人未履行部分价款总值的——%(一般为10%～30%)的违约金。3．定作人未按合同规定的时间和要求向承揽人提供技术资料或包装物的，没有作好必要的准备工作致使承揽人无法开始工作的，承揽人有权解除合同，定作人应赔偿承揽人因此而造成的损失；承揽人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应偿付承揽人停工待料的损失。4．定作人逾期领取定作物，应支付违约金——元，应向承揽人支付保管费、保养费等。定作人逾期6个月不领取定作物的，承揽人有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管费、保养费后，退还给定作人；变卖定作物所得少于报酬、保管费、保养费时，定作人还应补偿不足的部分；如定作物不能变卖，定作人应赔偿承揽人的损失。5．定作人逾期付款，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的——一‰偿付违约金。6．定作人无故拒收定作物的，应赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。7．定作人变更交付定作物地点或接收人时，要承担因此而多支出的费用。第十四条不可抗力1．在合同履行期内，由于不可抗力，致使原材料毁损、灭失的，定作人不对承揽人负赔偿责任。2．在合同履行期内，由于不可抗力，致使定作物毁损、灭失的，承揽人在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应采取积极措施，尽量减少损失。3．在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毁损、灭失的，承揽人不能免除违约责任，除非是定作人迟延接受或无故拒收，此时，定作人应向承揽人承担损害赔偿责任。第十五条争议解决方式履行本合同时，若当事人发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向_______仲裁委员会申请仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起诉。)第十六条合同的变更或解除经双方当事人协商一致，本合同可以变更或解除。第十七条双方约定的其他事项本合同一式二份，定作人和承揽人各持一份。定作人：(签章)定作人地址：承揽人：(签章)承揽人地址：签订日期：——年——月——日

承揽合同二审上诉状怎么写，正确的格式是什么
状
上：
被上诉人：（刑事上诉状无被上诉人）
上诉人 一案，不服 人民 年 月 日 ( ) 字 号 ，现提出上诉。
上诉请求：
上诉理由：
此致
人民法院
附：本上诉状副本 份
上诉人:
年 月 日
[填写说明]
1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌，接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求，是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。
2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言，而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由，主要是以下方面：（1）认定事实不清，主要证据不足；（2）原审确定性质不当；（3）适用实体法不当；（4）违反了法定程序。
[注意事项]
1、上诉只能采用书面形式。如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状，则视为未提出上诉。
2、上诉是当事人享有诉权，一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。

以上，就是设计456小编给大家带来的承揽合同样式_定作合同的定作合同的格式全部内容，希望对大家有所帮助！